建筑公司合伙协议书

时间：2023-12-12 11:15:24 芊喜协议书范本我要投稿

相关推荐

建筑公司合伙协议书范本（精选11篇）

　　在发展不断提速的社会中，需要使用协议书的场合越来越多，协议书具有法律效力，确立某种法律关系。想必许多人都在为如何写好协议书而烦恼吧，下面是小编精心整理的建筑公司合伙协议书范本，欢迎大家分享。

建筑公司合伙协议书范本（精选11篇）

　　建筑公司合伙协议书 1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　就上海____建筑规划设计有限公司（下称“公司”或“____建筑”）现全体股东拟吸纳乙方作为____建筑的合伙人事宜，经协议各方充分协商，达成以下协议：

　　第一章声明和保证

　　第一条甲声明和保证

　　甲方是按照中国法律合法组建并合法存续的法人，公司注册资本金为200万元人民币，甲方签订和履行本合同已取得一切必要的批准。

　　甲方保证乙方已具备甲方“乙方”准入条件，一旦本协议生效后，甲方将按照法律规定和内部管理程序办理相关手续事宜，使得本协议能够有效履行。

　　第二条乙方声明和保证

　　乙方具有中国国籍，且依据中国法律规定为完全民事行为能力的自然人。一旦本协议生效后，乙方须在甲方从事全职工作，必要时与甲方建立全职的劳动关系，并承诺不得从事与甲方相竞争的业务活动。

　　第三条违反声明与保证的赔偿

　　甲、乙方如违反上述声明和保证，给其他方造成损失的，将赔偿其他方损失。

　　第二章分红

　　第四条分红数额

　　甲方股东会根据年度经营情况，在年度可分配利润中提取___%作为现金奖励。即奖励基金计提总额为____元（人民币）。

　　乙方以其年度个人产值为依据参与分红，其分红数额为____元（人民币）。

　　第五条兑现安排

　　乙方所获当年分红须分别以60%、40%的比例分两年兑现。

　　第三章特殊福利

　　第六条福利项目及金额

　　除法定节假日外，乙方该经营年度享有7天时间可用于参加公司组织的休假、旅游、培训等活动。

　　活动相关费用由公司列支，人均福利开支上限为20000元（人民币）。

　　第七条权利保留

　　休假及进修活动的时间、次数及具体安排结合公司的经营状况进行确定。由于公司经营情况及业务需要等因素，导致乙方该经营年度实际享受福利时间及福利开支数额未达到规定上限的，可累计至下一经营年度进行兑现；实际福利开支与规定上限的差额部分禁止以现金形式进行结算。

　　第四章权利及义务

　　第八条乙方将享受的权利

　　（一）享有甲方的'分红权；在了解公司年度分红的总量情况后，获得相应的年度分红；

　　（二）定期参与甲方组织的带薪休假、考察性旅游及进修培训等活动；

　　（三）受公司股东会或经营班子委托，担任公司中层或以上管理职务，参与公司管理；

　　（四）在开展业务或其他需要场合，显示其“合伙人”身份（包括名片、个人简历等）；在公司宣传资料如网站上等公布。

　　第九条乙方须履行的义务

　　本协议第八条约定的转让，只在以下所有条件成就时生效：

　　（一）自签订本起，乙方在甲方从事专职工作，不得在其他公司兼职，且不得从事与甲方相竞争的业务活动；

　　（二）乙方遵守甲方的规章制度，不得从事直接或间接或变相损害或可能；失甲方利益的活动。

　　如果乙方违反前款约定，则本协议第八条约定的相关权利将不予生效。

　　第十条相关变动及调整

　　（一）在以下情况下，乙方在本年度可继续享有其合伙人范围内的分红及福利性激励：

　　1、乙方因职位变动到股东单位任职而退出；

　　2、乙方因退休而离职；

　　3、经全体股东认定，乙方由于公司安排或工作需要造成暂时离职；

　　4、经全体股东认定，激励对象因工伤丧失劳动能力而离职。

　　（二）在以下情况下，乙方在本年度的分红及福利性激励暂停发放：

　　1、乙方因不能胜任岗位工作、考核不合格、触犯法律、违反执业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系；

　　2、乙方因辞职、公司裁员而离职；

　　3、乙方由于个人原因造成暂时离职；

　　4、乙方非因工伤丧失劳动能力而离职；

　　5、激励对象死亡（或宣告死亡的）。

　　（三）其它未说明的情况由公司股东会认定，并确定其处理方式。

　　第五章其他

　　第十一条保密

　　本协议各方有义务保守因本协议而获得的协议其他方以及甲方的商业秘密，且不得利用这些商业秘密直接或间接或变相从事经营活动。

　　第十二条违约责任

　　本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。

　　任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

　　第十三条补充协议

　　本协议未尽事宜，由各方签订补充协议。

　　第十四条适用的法律及争议的解决

　　本协议适用中华人民共和国的法律。

　　凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决；如协商不成，任何一方都应当向本协议签订地法院提起诉讼。

　　第十五条生效和其他

　　本协议由各方签字后生效。

　　本协议于____年___月___日签订于上海市长宁区淮海西路______号B区室。

　　本协议一式四份，甲方三份、乙方一份。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

　　建筑公司合伙协议书 2

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

　　一、合伙宗旨

　　在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

　　二、合伙经营项目和范围

　　合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；

　　甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。

　　三、合伙期限

　　合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

　　四、出资额、方式及比例

　　1、甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。

　　2、乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占________%。

　　五、盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

　　2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

　　六、退伙

　　合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；

　　退伙需经对方同意，方可实行；

　　未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　七、权利与义务

　　1、甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参与合伙项目的日常管理；

　　2、乙方负责项目的`工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

　　3、甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

　　八、禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

　　2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

　　九、合伙期满

　　合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

　　十、纠纷解决

　　合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　十一、生效及补充

　　1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

　　2、未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

　　建筑公司合伙协议书 3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　丙方：________________

　　风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将___________工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　四、工程造价：

　　五、承包方式：

　　六、工期：________年____月____日至________年____月____日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。

　　七、质量：符合国家现行规范标准要求。

　　八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。

　　九、材料规格及厂家：

　　十、工程款支付方式：

　　（1）_______后付合同价款的`___%；

　　（2）_______后付合同价款的___%；

　　（3）_______后付至合同价款___%；

　　（4）留_____%作为工程保修金，________年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

　　风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　十一、双方的权利和义务

　　1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。

　　2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。

　　3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

　　4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。

　　5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。

　　6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

　　十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　十三、违约责任：

　　1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚______元。

　　2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

　　十四、工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

　　十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向__________法院提起诉讼。

　　十六、本协议一式三份，三方各执壹份。

　　十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

　　丙方：________________

　　日期：________________

　　建筑公司合伙协议书 4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　经甲乙双方充分协商，达成如下合作协议条款：

　　甲方根据国家规定的有关要求在_______设立_______工程建设监理有限公司_______分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在_______的分公司成立后，由乙方出面承包甲方_______分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的_____%上缴给甲方作为甲方的管理费用。

　　甲乙双方权利义务：

　　（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

　　（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

　　（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的'要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。

　　（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

　　（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

　　违约责任：

　　甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。

　　乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

　　建筑公司合伙协议书 5

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　丙方：__________

　　甲、乙、丙三方经友好协商，在平等自愿的基础上就位于_______的土地合作开发事宜达成一致，订立本协议，具体条款如下：

　　一、开发项目地址甲方同意将归其支配处分的位于_______________________的土地出租给乙方和丙方，由丙方对土地项目投资进行开发建设。丙方进行开发建设所需法律手续由甲乙双方负责协调办理。甲乙双方就合作项目负责协调与有关部门的关系，该幅土地的性质为：________________。甲方保证对该块土地享有完全自主经营、出租的权利，并保证该块土地没有其他纠纷及债权债务。根据乙方和丙方的请求协助办理其他事项。

　　二、甲方将该项目土地出租给乙方和丙方，年租金为_______，租金缴纳期限为：租金缴纳方式：该土地租赁期限为______年。租期届满后，乙丙双方同等条件下，有优先承租权。如乙丙双方不再租赁，该项目的所有建筑物归甲方所有，但甲方按建筑物的.评估价值对乙丙双方进行补偿，对补偿款其中乙方应得_______元，丙方应得_______元。

　　三、该项目建成后，甲方同意乙丙双方对场地和房屋对外出租，转租及其他营利性经营，无需甲方另行确认。

　　四、丙方对该项目进行开发共需投资_______万元人民币，由丙方负责对投入资金的监控和使用，项目建设预期周期共计：_______，项目的建成后，丙方负责验收合格后方可投入使用。

　　五、项目建成投入使用后，由乙方负责招商，出租等一切与项目营利性的经营，丙方按照项目年经营额的_______%分享利润。丙方对乙方的账目谁是能够抽查。

　　六、在项目经营过程中，由乙方负责对项目的经营管理。

　　七、违约职责

　　甲乙丙三方任何一方出现违反合同的情形，除承担给他方造成的损失外，还须承担违约金_______元。

　　八、本协议未尽事宜，经三方协商可签订补充协议。

　　九、本协议经三方签字盖章后生效，本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

　　丙方：________________

　　日期：______年______月______日

　　建筑公司合伙协议书 6

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，共同合作参与开发建设房地产项目，为明确甲、乙双方的权利、义务和职责，经过友好协商，达成如下合作协议，共同遵守执行：

　　一、合作项目概况

　　甲、乙双方初步商定本次合作为_______粮站房地产开发建设，项目地址：____________________占地面积：_____平方米

　　二、合作的范围及资料

　　根据甲乙双方协商本次合作模式为资产置换模式，甲方以_______县镇_______粮油购销公司土地共_____平方米，双方约定价格共计_____元作为本次项目置换房屋，待乙方规划设计完成后甲方一次性抵扣完土地金额，具体如附件2。

　　根据目前的实际情景和市场状况，双方商定本次合同为本项目建设的初期合同，到项目能够开工建设时再签订正式合同，本次合作范围及资料是为本项目前期的规划、设计及相关事项，包括项目开发建设所需资金及销售。

　　三、合作方式

　　在本次共同合作中，前期以甲方的名义进行对外沟通、信息交流、协调关系、公关等商务事宜，乙方以甲方管理人员的身份完成本协议约定的工作，进行相应合法商务活动。

　　四、甲、乙双方的工作与职责

　　4.1甲方职责：

　　4.1.1向乙方供给项目活动所必需的一切相关资料，如甲方的`土地使用证、组织机构、管理机构、注册资本、企业章程、企业营业执照、资质证书、验资报告、年度财务报表、法人代表证明书、授权委托书等一切为合作项目服务的资料证明文件。

　　4.1.2在乙方供给投资开发所必须的资料基础上，负责协助乙方筹备项目的推介及开发所需的文件资料（包括老百姓的拆迁，项目开发必须的土地、建设手续，协调周边相邻关系）

　　4.2.4负责协调关系并使乙方在合作开发的项目竞争中入围中标。

　　4.2乙方职责：

　　4.1.6承担本项目合作过程中所发生的一切费用支出。

　　4.2.1负责供给获得项目服务事宜的公共关系支持。

　　4.2.2负责办理项目服务所需的全部基本资料。

　　4.2.5双方商定的其他工作。

　　五、保证与承诺

　　5.1双方有权签订并执行本协议约定的义务，并且无需任何其他人的同意。

　　5.2双方所供给的任何资料、信息、数据、文件等均是最新的、客观的、真实的、完整的，并且不存在任何虚假、侵权、故意疏忽或虚伪陈述。

　　5.3双方将所知悉的可能影响本协议的所有事项（如果有）尽快通知对方，并提示对方注意。

　　5.4乙方在提出正当的合法商务活动时，甲方应进取的给予支持。

　　六、合作期限

　　本协议有效期暂定为两年，若合作项目没有任何进展则经甲、乙双方签字盖章之日生效起的两年年后终止，若合作项目进展顺利，乙方在合作开发的项目竞争中入闱中标，则本协议有效期延长至合作项目销售封盘为止。

　　七、违约职责

　　7.1因本协议是在项目开发前期签订的（未立项，未规划，未设计及其他相关手续）所以若单方违约，须承担此次项目另一方开支费用的四倍。

　　7.1由于任何一方所无法控制的原因，包括火灾、风暴、政治封锁或自然灾害而导致其无法履行协议义务时，该方不承担违约职责，亦不对另一方因上述不履行而导致的任何损失或损坏承担职责。

　　八、适用法律

　　8.1本协议的订立、效力、解释和履行，均适用于中华人民共和国的法律。

　　8.2如果双方对本协议的效力、解释或履行发生任何争议，各方首先应经过友好协商。自争议发生之日起三十日内协商解决不成，则任何一方均有权向项目所在地法院提起诉讼。

　　8.3除有关争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的继续履行。

　　8.4本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。

　　九、协议的生效、协议的修改、变更、补充及其它

　　9.1本协议经甲、乙双方盖章、签字后生效。

　　9.2本协议一经生效即受法律保护，任何一方不得擅自修改、变更和补充。本协议的任何修改、变更和补充均需经双方协商一致，达成书面协议。

　　9.3本协议以中文写成，正本一式四份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　9.4与本协议有关的任何往来文件均作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。

　　9.5本协议于_____年_____月_____日在__________正式签署。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：______年______月______日日期：______年______月______日

　　建筑公司合伙协议书 7

　　甲方：

　　乙方：

　　签订时期______年______月______日

　　甲方法定代表人

　　企业地址

　　施工地址

　　工商注册机关

　　乙方居民身份证号

　　出生日期______年______月______日

　　家庭住址

　　邮政编码

　　户口所在地省(市)区(县)乡镇村

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本，共同遵守本所列条款。

　　一、劳动期限

　　第一条劳动期限(甲乙双方选择适用)

　　1、有固定期限劳动

　　本于________年____月____日生效，于________年____月____日终止。其中试用期至________年____月____日止。

　　2、以完成一定工作为期限的。

　　本生效日期为________年____月____日;以乙方完成工作任务为终止时间。

　　3、无固定期限劳动

　　本于________年____月____日生效，于法定或约定的解除(终止)的条件出现时止。其中试用期至________年____月____日止。

　　二、工作内容和工作时间

　　第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为。

　　第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度。

　　1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。

　　2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167.4小时)。

　　3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间)。

　　第四条实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300%的工资报酬。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。

　　甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。

　　第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

　　甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》。

　　第七条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

　　四、工资保险待遇

　　第八条双方约定的工资不得低于政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的'最低标准。

　　1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月（日）___________元，试用期满后月(日)工资为__________元。

　　2、按工程量计付工资

　　(1)按工程量单价计取工资;

　　(2)按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价不得低于__省建设工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70%。甲方应在每月___________日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。

　　甲方在劳动终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。

　　甲乙双方对工资支付的其他约定：

　　第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。

　　五、劳动纪律和劳动的解除

　　第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

　　第十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本;

　　(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

　　(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

　　(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的;

　　(四)被依法追究刑事责任的。

　　第十二条乙方解除本，应当提前日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。

　　六、当事人约定的其他内容

　　第十三条乙方违法解除劳动，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

　　第十四条甲乙双方约定的其他内容：

　　七、劳动争议处理及其他

　　第十五条双方因履行本发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。

　　第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动的附件，与劳动具有同等法律效力。

　　第十七条本未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。

　　第十八条本一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：　　乙方(签字或盖章)：

　　签订日期：________年____月____日

　　建筑公司合伙协议书 8

　　甲方：

　　乙方：

　　为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。

　　一、合伙人组成

　　合伙人：

　　二、工程项目

　　广西罗城______棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设合伙人共同投资，承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设

　　工程施工地点：广西罗城______棉花村棉花屯

　　三、合伙宗旨

　　经双方共同协议，在合理合法的前提下，前期张三方出资承包广西罗城______棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程，本协议明确投资利润分配依据。

　　四、合伙人及投资金额

　　本工程预计投资______万元，前期 ______ 出资人、 ______ 出资无 ________万元，前期______万元本金及借代利息由______与______共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定，如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资，双方出资人当中某人如果因所出金额不到位，可以内部协商进行借贷，本合同签字之日起，合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款，出纳后向各投资人出具收据，投资款用于支付广西罗城______棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。

　　五、盈利分配及债务（亏损）承担

　　投资利润与亏损分配比例：（ 100 %）工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后，开工前3月内首先用于归还合伙人 ______ 的.投资本金、后期再分配利润，（如项目出现亏损，合伙双方按比例分配各占50%亏损）

　　六、合伙管理

　　1、建设单位甲方______ 施工方、乙方______共同协商签订主合同。

　　2、施工方合伙事务施工现场执行总负责人 ______ 负责，在施工过程中的班组确定，材料采购定价等现场一切事务由______与______双方合伙人管理。

　　3、合伙事务当中由______与______负责与收款及业主的衔接工作。

　　4、合伙事务当中由______岀资负责与______签订内部承包协议，该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人（各占 50%）共同分担。

　　七、财务管理

　　由黄___负责现金及银行帐务存款管理、（发票管理，支出发票及费用由双方签字确认可报销）、任何一方不得私拉乱用工程款项。

　　八、退伙协议

　　合伙期间任意一方不得退出，如需退出必须由双方同意方可退出。

　　九、权利和义务

　　合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。（财务、安全、质量、进度）

　　十、合伙期限

　　合伙期满，双方按盈亏分配比例、共同商议盈利分配、各项材料及机械的处理按盈利分配比例处理、合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止解除协议。

　　十一、违约责任及纠纷解决

　　双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的 10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。

　　十二、协议签订

　　本合同与______年______月______日签订的广西罗城______棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及______年______月______日签订的工程互相广西罗城______棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式两份、每份 4 共页双方签字生效、具有法律效力。

　　入伙人签字：______ ________年 ________月 ________日

　　签订在场人 ________年 ________月 ________日

　　建筑公司合伙协议书 9

　　发包人：_________(全称)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　委派现场代表：_________联系电话：_________

　　承包人：_________(全称)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　项目经理：_________联系电话：_________

　　总工程师：_________

　　质量负责人：_________

　　监理人：_________(全称)

　　地址：_________

　　总监理工程师：_________联系电话：_________

　　监理工程师：_________

　　发包人拟修建_________工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　可研文件名称、文号：_________。

　　初设文件名称、文号：_________。

　　工程规模：_________;建设任务：_________。

　　工程概算审批总投资_________万元;资金来源：_________。

　　二、工程承包范围及合同工程量

　　工程承包范围：_________(包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号)。

　　主要合同工程量：_________(以招投标文件为准)。

　　三、合同价款

　　合同价款承包方式：_________(详见合同附件3)。

　　合同总价人民币(大写)：_________万元(人民币小写_________万元)。其中：永久工程_________万元;临时工程_________万元；安全措施费_________万元;技术措施费_________万元(详见合同附件2)。

　　四、合同工期及进度

　　开工日期：_________，竣工日期：_________。

　　合同工期总日历天数：_________天。

　　为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。

　　关键项目控制性工期表

　　承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法：_________。

　　五、双方的义务和责任

　　发包人的义务和责任

　　发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。

　　发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于_________年_________月_________日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。

　　发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。

　　发包人主要人员的职权表

　　发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人提供施工用地。否则，承担工期延误责任。提供的用地范围为：_________;期限：_________。

　　发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。否则，承担工期延误责任。

　　提供承包人使用的工程为：_________;期限：_________。

　　发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定，委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

　　发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

　　发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。

　　发包人负责提供的图纸和期限

　　发包人应按合同约定按时支付合同价款。

　　发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。

　　发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作，负责审查承包人所采取的环境保护措施，并监督其实施。

　　发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用;协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。

　　发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有：。

　　发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。

　　其它责任：_________。

　　承包人的义务和责任

　　承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并承担相应的责任。

　　承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币(大写)_________万元。履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。

　　承包人应在接到开工通知后_________日内，按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应承担相应违约责任。

　　承包人向工地调遣或雇佣主要人员

　　承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。

　　承包人应按国家有关规定文明施工，避免施工对公众利益的损害，保证工程施工和人员的安全。

　　承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章，按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失，避免施工对公众利益的损害。

　　承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。

　　承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。

　　承包人应在工程通过完工验收后天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。

　　其它责任：_________。

　　六、监理人的职责

　　监理人应履行合同规定的职责。

　　监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。

　　监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出决定前，应得到发包人的批准;属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。

　　总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收，审签工程进度结算资料。

　　监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。

　　监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。

　　七、质量

　　承包人应在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后天内，向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。

　　承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示，认真履行质量检查职责，详细作好质量检查记录，编写质量检查报表，每个月向监理人提交质量自检报告。

　　监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。

　　承包人负责采购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担。

　　发包人负责采购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人承担，若抽检不合格时，由发包人承担。发包人负责采购的工程设备安装后，若发现工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找原因，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。

　　承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，施工检测方案在工程开工前_________日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人承担。承包人无条件和能力建立现场试验室，承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担，检测费在工程开工后_________个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位。隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后，承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

　　工程使用的`一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备，可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权委托其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人承担。

　　八、安全

　　发包人应负责与当地部门协商，建立现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。

　　发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号)，认真履行本工程的安全管理职责，负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作，组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案，与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书，在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。

　　监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定，检查、监督施工安全工作的实施，审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对本工程建设安全生产承担监理责任。

　　承包人对本工程的安全施工负责。承包人应认真采取施工安全措施，确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全，防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。

　　承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为_________)，并按要求设置安全管理机构，配备专职安全人员_________名。

　　承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后，专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新，安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善，不得挪作他用。

　　对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故，发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置。

　　发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任，并按各自的责任进行赔偿。

　　九、工程计量与结算

　　计量

　　本合同的计量单位，均采用国家法定的计量单位。

　　计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。

　　本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。

　　工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。

　　支付

　　工程预付款

　　(1)工程预付款总金额为合同价格的_________%，分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的_________%，第二次支付金额为该预付款总额的_________%。

　　(2)第一次预付款应在本合同签署后_________天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书提交给发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的_________天内支付给承包人。

　　(3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的_________%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的_________%时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：_________。

　　合同附件

　　中标通知书

　　投标报价书

　　招标文件

　　技术条款

　　图纸

　　已标价的工程量清单

　　《廉政合同》

　　其它材料

　　发包人：(公章)_________承包人(公章)：_________

　　法定代表人：(签名)_________法定代表人：(签名)_________

　　现场代表：(签名)_________项目经理：(签名)_________

　　地址：_________地址：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　开户银行：_________开户银行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　建筑公司合伙协议书 10

　　用人单位(甲方):

　　员工(乙方):

　　根据《中华人民共和国劳动法》和《劳动合同条件》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，达成如下协议：

　　一、合同期限

　　(一)合同期限

　　甲乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限。

　　1、固定期限年，合同期从____年____月____日起至____年____月____日

　　2、无固定期限，合同期从____年____月____日

　　3、完成一定的工作为期限，从__日起至工作完成止。

　　(二)试用期限

　　试用期限为__个月。(试用期包括在合同周期内,如无试用期，则填写"无")

　　二、工作内容

　　(一)乙方的工作岗位(工作地点、部门、工种或职务)为

　　(二)乙方的工作任务或职责是：

　　三、工作时间

　　1、甲方安排乙方每日工作小时。

　　2、甲方由于生产经营需要，经与工会和乙方协商后，在保障乙方身体健康的条件下延长不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，加班加点每月不得超过三十六小时。如属法律、行政法规定的其他情形延长工作时间，不受上款规定限制。

　　四、工资待遇

　　(一)乙方正常工作时间的工资按下列第( )种形式执行，不得低于宝安区最低工资标准。

　　1、乙方试用期工资__元/月;试用期满工资为__元/月( __元/日)。

　　2、其他形式：

　　(二)甲方每月__日为发薪日。甲方至少每月以货币形式向乙方支付一次工资，不得克扣或无故拖欠乙方工资。

　　(三)乙方加班加点工资、假期工资及特殊情况下的工资支付按《深圳市员工工资支付条例》等法律法规的有关规定执行。

　　五、甲方为乙方提供的劳动保护和劳动条件、社会保障和福利待遇以及本合同的`变更、解除和终止、劳动争议的处理等事项按照国家和省、市相关劳动法律法规规章和政策执行。

　　六、双方认为需要约定的其他事项：(内容不得违反法律法规及相关规定，可另加双方签名或盖章的附页)：

　　七、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　_________年________月_______日

　　建筑公司合伙协议书 11

　　一、合伙人组成

　　合伙人：姓名______，性别：______，现家庭住址：______ 身份证号码：______电话：______

　　二、工程项目

　　广西罗城四把镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设合伙人共同投资，承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设。

　　工程施工地点：

　　三、合伙宗旨

　　经双方共同协议，在合理合法的前提下，前期张三方出资承包广西罗城四把镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程，本协议明确投资利润分配依据。

　　四、合伙人及投资金额

　　本工程预计投资____万元，前期出资人、出资无万元，前期____万元本金及借代利息由与共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定，如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资，双方出资人当中某人如果因所出金额不到位，可以内部协商进行借贷，本合同签字之日起，合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款，出纳后向各投资人出具收据，投资款用于支付广西罗城四把镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。

　　五、盈利分配及债务（亏损）承担

　　投资利润与亏损分配比例：（100%）工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后，开工前3月内首先用于归还合伙人的投资本金、后期再分配利润，（如项目出现亏损，合伙双方按比例分配各占50%亏损）

　　六、合伙管理

　　1.建设单位甲方施工方.乙方共同协商签订主合同。

　　2.施工方合伙事务施工现场执行总负责人负责，在施工过程中的班组确定，材料采购定价等现场一切事务由与双方合伙人管理。

　　3.合伙事务当中由与负责与收款及业主的`衔接工作。

　　4.合伙事务当中由岀资负责与签订内部承包协议，该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人（各占50%）共同分担。

　　七、财务管理

　　由_______负责现金及银行帐务存款管理、(发票管理，支出发票及费用由双方签字确认可报销)、任何一方不得私拉乱用工程款项。

　　八、退伙协议

　　合伙期间任意一方不得退出，如需退出必须由双方同意方可退出。

　　九、权利和义务

　　合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。（财务、安全、质量、进度）

　　十、合伙期限

　　十一、违约责任及纠纷解决

　　双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。

　　十二、协议签订

　　本合同与____年____月____日签订的广西罗城四把镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及年月日签订的工程互相广西罗城四把镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式两份、每份4共页双方签字生效、具有法律效力。

　　入伙人签字：

　　______年______月______日

　　入伙人签字：

　　______年______月______日

　　签订在场人

　　______年______月______日

【建筑公司合伙协议书】相关文章：