消防专业承包简单合同

时间:2024-04-09 13:41:41 秀雯 其他合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

消防专业承包简单合同范本(通用13篇)

  随着法律知识的普及,合同的类型越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编为大家整理的消防专业承包简单合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

消防专业承包简单合同范本(通用13篇)

  消防专业承包简单合同 1

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  依据《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

  一、工程概况:

  1、本合同为大包干合同,乙方已知悉施工场地的要求及困难性。乙方需保证将施工场地原有的消防联动报警点全部更换完毕,保证消防联动系统能正常运行,并且能通过梧州市消防大队的消防检查。若消防大队提出因消防联动报警点不够所以未能通过消防检查,由乙方负责增加消防联动报警点,并自行承担由此所产生的所有增加的报警设备的费用,以达到能通过梧州市消防大队的消防检查为准。

  2、工程名称:_________________

  3、工程施工地址:_________________

  4、工程内容:_________________

  二、承包范围:

  消防火灾自动报警联动系统

  三、承包方式:

  包工包料。

  四、合同工期:

  1、开工日期:_________________

  2、竣工日期:_________________

  五、工程造价及付款方式:

  1、工程造价:_________________金额(大写):_________________(含税价)

  2、付款方式:_________________本合同预付款为合同价款的10%,全部货到现场经甲方工作人员点算核实后付至合同价款的30%,安装调试完毕经过甲方初步验收合格后付合同价款的30%,消防检测合格后付至合同价款的25%,工程结算总金额的5%作为工程质量保修金。

  六、质量标准及要求:

  1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收,且乙方必须能确保通过甲方所在地消防主管部门的最终验收。

  2、乙方所进场的.各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、检验报告单,使用说明,检测、国家消防检验报告和设备验收标准。甲方可以随机抽检原材料和设备,不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

  3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20__、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

  4、消防报警主机应设置及可兼容联动甲方现有设备的远程手动启动及自动联动防火卷帘门、消防水泵、消防风机功能。消防报警主机应具备监视泵故障功能。火灾自动报警联动系统中的消防电话系统应正常通话。火灾自动报警联动系统必须正常工作,一旦出现故障,无工作报警的,经过查证原因是产品质量问题导致的时,乙方须负责修复和处理赔偿相应的损失。

  5、消防主机移交使用时如厂家所生产的主机操作系统存在需要密码开启操作的所有系统,乙方须无条件提供使用密码供甲方保存使用。一旦出现须要密码开启至甲方消防主机系统无法正常使用时造成的损失,乙方必须无条件全部负责修复和保证甲方消防主机能够正常使用。

  6、乙方交工前应做48小时的试运行试验。

  七、安全施工:

  1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

  2、乙方在施工过程中,所产生的安全事故及质量问题由乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

  八、质量保修:

  1、本工程免费质量保修期限为:_________________经双方签字验收后报警主机三年、前端设备两年。期满后须提供零部件采购渠道和相关供应厂商的联系电话。

  2、乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理,必须修复正常。

  3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到至少1次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收3%的劳务费。乙方联系电话:_____________乙方联系人:_____________

  4、保修金支付方法

  (1)质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,七个工作日内,甲方一次性无息付给乙方。

  (2)在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在本条第二点规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。

  (3)在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。

  九、甲、乙双方责任:

  1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。

  2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

  3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料,不得以任何理由隐瞒。

  4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

  5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

  6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后,方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

  7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工,发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

  8、工程竣工验收合格后未移交甲方前,乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程,造成损坏的由乙方负责赔偿。

  9、乙方负责为甲方培训操作维护人员4人,正常维修维护处理人员2名。直至能够完全独立处理操作和维护工作。

  十、违约责任、索赔

  1、甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

  2、甲方无正当理由未按合同约定付款,超过5个工作日的,工期顺延推迟。

  3、工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。

  4、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

  5、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故等,乙方承担由此造成的一切损失。

  6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

  十一、争议的解决

  本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。第十三条其他约定

  1、本合同一式四份,双方各执贰份。

  2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

  法定代表人:_________________法定代表人:_________________

  委托代理人:_________________委托代理人:_________________

  合同经办人:_________________合同经办人:_________________

  电话:_________________电话:_________________

  传真:_________________传真:_________________

  开户银行:_________________开户银行:_________________

  帐号:_________________帐号:_________________

  通讯地址:_________________通讯地址:_________________

  邮政编码:_________________邮政编码:_________________

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

  消防专业承包简单合同 2

  甲方(发包人):____________________________________

  乙方(设计人):____________________________________

  现因甲方委托乙方进行消防设计,为明确双方责任,签订本协议。

  一、工程概况

  1、工程地点:__________________________________

  2、工程名称:__________________________________

  3、消防设计范围:消火栓、喷淋系统;火灾自动报警系统;应急照明、疏散指示系统;防排烟系统的设计

  消防设计范围不包括:__________________________________________

  (未明确列举在消防设计范围内的,视为不在本次合同范围之内)

  4、工程期限:________年____月____日前完成。

  5、乙方应提供下列符合要求的资料与图纸作为工程完成:

  包括消防工程的消火栓、喷淋系统、火灾自动报警系统、应急照明、疏散指示系统、防排烟系统的全套图纸各3份;消防申报资料一份。

  二、费用

  1、本次设计服务费为:¥______________元(__________________元整)人民币

  2、支付进度安排:

  第一次付费20%,该款项作为定金,于本合同签订后三个工作日内支付;

  第二次付费30%,于本合同签订后十个工作日内支付;

  第三次付费50%,于乙方提交全部符合要求的设计图纸后三个工作日内支付。

  三、其它权利义务

  1、本合同签订后三个工作日内,甲方应提交设计委托书、原土建施工图及装修电子版图纸等资料。因甲方未提交资料导致工程延后的`,乙方不承担责任。

  2、在审批过程中,因审批原因引起的正常合理的修改内容,乙方应配合甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作日内完成修改设计工作。在提交施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。图纸有修改不再计费(不包括装修及现场改动,消防图纸修改或追加晒图,只收取打图、晒图费)。

  四、违约责任

  1、甲方逾期付款的,每逾期一天应向乙方支付0.1%的违约金。逾期超过15天的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付已完成工作对应的费用。

  2、乙方逾期完工的,每逾期一天应向甲方支付5%的违约金。甲方有权从应付款项中扣除违约金。逾期超过10天的,甲方有权解除本合同并要求乙方退回所有费用。

  五、其它

  1、本合同如有争议,协商不成时,双方同意在____工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

  2、本协议一式两份,具有同等法律效力。

  3、本合同自双方签署后生效。

  甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

  消防专业承包简单合同 3

  甲方(建设单位):__________

  乙方(施工单位):__________

  乙方承包甲方火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统消防工程,根据法律规定,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。

  一、工程情况:

  1、工程名称:__________________________。

  2、安装施工范围:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统、消防水泵房及屋顶消防水箱稳压系统安装施工。

  3、施工期限:自签订本合同之日起_____天。乙方_____年_____月_______日按时进场施工,进场时向甲方提交施工方案、施工进度表。逾期不能完工,每拖延一天工期罚款________元。

  4、乙方在合同签订时向甲方提供本工程安装所用设备、主材、副材清单(要注明产地品牌、规格型号、价格):______________________________。

  5、承包安装施工方式:包工包料。

  二、质量标准要求:

  1、乙方必须提供消防工程安装施工资质证书、消防产品样本书、产品合格证和国家消防检测权构出具的产品检测报告书、消防产品合格证。选派安装技术好、认真细致、听指挥的安装队伍,各项目施工队长必须固定并常驻工地。

  2、乙方必须严格按合同规定,使用甲方认可的《_________消防工程产品报价表》中确定的产品品牌、规格、型号(所用消防产品必须是目前最新款国标产品),按照甲方图纸,国家标准规范、消防规范安装,保证施工质量。

  3、吊针、吊架角钢、接线盒、电线套管、罗栓等辅料全部用国标产品,按规范制作。吊针、吊架垂直牢固不松动。

  4、乙方必须按甲方要求的高度进行安装,消火栓、按钮、层显等墙面安装设备,安装前须先向甲方确认安装位置。穿线管顺梁底走,缚设在梁底面上。

  5、喷淋管、消火栓管采用天津利达火镀管,安装平整、不下垂、不歪邪,所有喷淋管整齐划一。接线盒、电线管、探测器、按钮安装牢固方正,穿线管变向必须使用穿线管弯头且对接牢固。所有喷淋管、接线盒、电线管必须用清擦干净,涂一遍底漆后用白漆粉涮均匀,不得露出底色。

  6、水泵房安装:按国家有关标准规范、消防规范标准安装,达到水泵、管道布局和走向合理,安装整齐、便于维修、焊缝均匀美观,必须安装水泵试水装置。按图纸要求标准进行管道防腐处理。

  7、保温质量:消火栓水管、喷淋水管用容重50㎏/m3以上带铝泊超细玻璃丝棉保温,消防水箱保温用厚度10㎝、容重50㎏/m3以上超细玻璃丝棉,外覆盖玻璃丝布涮玻璃钢漆,稳压罐、消防水箱至管道井的管道用厚度10㎝以上的聚氨酯发泡保温,外緾玻璃丝布涮玻璃钢漆。保温必须使用国标材料,按规范施工,达到均匀平整、包扎牢固、不凹凸、不开裂。

  7、本工程安装质量:市级优良工程标准。达不到优良标准,甲方不付工程款。

  三、质量检查验收:

  1、乙方消防产品、材料进入工地,乙方要向甲方及时提出检验申请,甲方工程管理人员和工程监理人员,按照消防产品样本书、国家标准和本合同第三条2款质量标准要求为标准检验质量,如达不到标准,不得用于本工程。如果乙方使用《_________消防工程产品报价表》以外的产品及使用不合格产品,每次罚款______元。

  2、经甲方检查发现乙方施工安装质量不合格,乙方无条件整改,并每次给予乙方罚款______元。

  3、工程完工经验收达不到设计使用标准和消防验收不合格的,甲方不付货款,乙方无条件整改。属设备问题的甲方退货,乙方退款并按工程总造价的一倍赔偿甲方损失。

  四、质保期。

  自验收合格之日起质保期___________年(质保期内发生质量问题,乙方无条件免费维保)。

  五、工程合同价款、拨款和结算。

  1、合同承包总价_________万元包定。总价中已包含:消防设备主材费、副材费、安装费、机械费、管理费、利润、税金、规费、社保费等、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、移动式灭火器系统检测费、电检测费,所有消防产品(消防排烟、木质防火门、防火卷帘、强电、空调、装修等)送样检测费、验收检测费,图纸报审费等一切与消防有关项目的检测、验收检测费用。本工程一次性包定,在施工过程中发生的图纸变更,甲乙双方办理书面签证,待工程竣工时结算。

  2、本合同签订后(乙方向甲方提交消防产品样本书、检测报告后)甲方预付工程款______%,工程进度款按月按完成工程量的__________%付给,全部安装完成甲方付至总工程款的_____%,消防验收合格拿到公安消防部门签发的'合格证后,甲方付至工程款的__________%,保修期满,甲方付给余款_______%。乙方必须开具正式发票结算。本工程安装用电费用由乙方承担,乙方自备配电箱、电表。

  六、安全施工:

  1、乙方在施工中,不得损坏甲方场内的设施、物品,保护好土建、电梯、电力及照明线路、空调设施、电安装设施和装修工程,如有损坏乙方赔偿全部损失。

  2、乙方要服从甲方管理,乙方必须加强对施工人员的安全教育,严格按照《安装安全技术规程》、《安装工人安全操作规程》等国家有关规定施工,佩戴好安全、防护用具,确保无安全事故。乙方必须对其全部施工人员投意外伤害保险,并交保险单复印件与甲方。要教育工人文明施工,确保原有设施不受损坏,做到工完场清。杜绝一切偷窃行为,否则按十倍罚款。乙方在施工中发生的一切安全事故责任,乙方自负,甲方概不负责。

  七、纠纷处理:

  发生合同纠纷,双方协商解决,协商不成由人民法院裁决。

  八、附件:

  乙方所提供的消防产品样本书、《______消防工程产品报价表》为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

  九、本合同经双方签字盖章生效。本合同一式二份,甲乙双方各一份。

  甲方(章):____________乙方(章):________________

  地址:__________________地址:______________________

  法定代表人:____________法定代表人:________________

  委托代理人:____________委托代理人:________________

  开户银行:______________开户银行:__________________

  帐号:__________________帐号:______________________

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

  消防专业承包简单合同 4

  发包方(甲方):_______

  承包方(乙方):_______

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:_______

  2、工程地点:_______

  3、工程地点:_______

  4、承包方式:_______

  二、工程承包方式

  包工包料,采用总价包干的承包方式,乙方的预算书是组成合同的一部分,合同价款经双方确认后,预算范围内所含工程内容一次包死,结算时不予以调整,预算范围以外的洽商变更另行单独结算。

  三、工程工期

  1、本合同工期为____日,自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。

  2、在施工过程中,如遇下列情况,工期相应顺延:

  (1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;

  (2)因甲方不能按期提供施工图,材料、设备的;所供材料、设备不符合施工需要的;所供材料、设备在验收时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的;

  (3)因甲方未具备进场条件,不能提供施工场地、水、电源,场地道路未能畅通,障碍物未能清除等,影响进场施工的;

  (4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的;

  (5)非因乙方原因造成前道工序没有完成,影响本工程进度的;

  (6)隐蔽工程乙方通知甲方验收,甲方没有按时验收的;

  (7)甲方未按约定支付工程款的'。

  四、工程价款

  1、工程价款为:(大写)__________________,(小写)__________________。

  2、在合同履行中出现下列情况时,应调整本工程的工程价款:

  (1)经批准的设计变更;

  (2)非乙方原因造成的现场施工与图纸不符,需增加工程量。

  3、工程结算价格调整计算方法:上述引起的任何洽商增减,在洽商签订时双方确定金额,最终工程结算为固定合同价+洽商金额,不再另行结算。

  4、工程结算价格需第三方审计机构完成的:乙方施工完毕后20日内,乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料,甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后,应在3个月内组织第三方审计机构给予确认,延期视为认可乙方所报结算金额。

  五、材料设备供应

  1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。

  2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。

  3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。

  4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。

  六、工程质量

  1、甲方应在乙方进场前7日,向乙方提供施工图纸和施工说明____套,并向乙方进行技术交底。

  2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工,上述约定的事项变更的,双方均以书面形式通知对方。

  3、涉及隐蔽或单项工程的,在工程隐蔽或单项工程竣工前2日,乙方应当通知甲方到场验收。验收合格,甲方应在验收记录上签字;验收不合格的,乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收,应在验收前1日以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过2日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收记录。

  4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。

  5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。

  七、工程验收

  1、工程完工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知5日内组织自行验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

  2、自行验收合格后,双方办理工程移交手续。

  3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。

  八、工程价款的支付方式

  1、合同签定后,预付工程总价的_______%,计RMB:_______元;

  2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内,付工程总价的60%,计RMB:_______元。

  九、维修责任

  乙方负责保修期限为_____年,自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题,不属于乙方保修范围,如需乙方维修,甲方需支付给乙方相应的费用。

  十、违约责任

  1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程价款1‰的违约金,最高不超过合同价款的3%。

  2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的,甲方承担后续进场费用。

  3、如甲方未按合同约定付款的,每延误一日,按工程价款的1‰向乙方支付违约金。

  4、由于乙方原因,本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。

  5、工程完工后,甲方应在3个月内组织验收,甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

  十一、争议解决

  1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

  2、双方在合同执行期内如有争议,应由双方友好协商解决,如协商无效任何一方均可向___________地人民法院提起诉讼。

  甲方(公章):_______乙方(公章):_______

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

  消防专业承包简单合同 5

  发包单位(以下简称甲方):_______

  承包单位(以下简称乙方):_______

  经依法招标确定乙方为中标单位,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招投标法》及其它法律、行政法规的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商,本着自愿、平等的原则,签订本合同,双方共同遵守。

  第一条:工程概况

  工程名称:_______

  工程地点:_______

  工程规模:_______

  第二条:承包方式

  本消防安装工程项目按包工、包料、包设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报建及相关备案手续办理、包竣工验收、包工程保修、包全套竣工资料、包管理费、利润、各种规费和税金、包人、材、机价格上涨的大包干形式进行,按4.1.2《合同承包价格》明确的相应项目承包固定综合单价和承包总价包干,不再存在任何签证。

  第三条:承包范围

  3.1、本工程承包范围为_______设计研究院所设计的_______室内、室外、地下室消防施工图范围内包含的全部内容。

  3.2本工程承包主要内容还包括:

  A、消防报批报建、竣工验收备案等相关手续;

  B、消火栓系统(室内消火栓管道、消火栓水泵接合器及室外消火栓安装、室外消防环管);

  C、自动报警(包括探测器、各类型模块安装及调试);

  D、消防排烟系统(含风机、风管及风口安装,送风机组、机座及其土建预埋预留后的修补);

  E、灭火器配置(包配电房的液体灭火器);

  F、广播系统;

  G、自动喷淋系统、消防泵及稳压系统(含喷淋泵、消防泵、稳压泵及气压罐安装);

  H、主机、水泵房及水泵控制系统(包括控制柜及机座);

  I、屋顶消防水箱的采购安装,自动进水装置的采购安装;

  J、地下室消防水池进、出水口都由消防采购安装;

  K、高层走道、电梯前室有喷淋系统,手动启动时的排水管道、消防电梯排水泵及排水管道归消防采购安装;

  L、清场防火门及防火卷帘门,消防控制水泵房门、配电房门、电梯机房等防火的门、锁、安全标记牌由消防制作安装;

  M、所有应急照明灯具及安全指示牌(灯);

  N、消防强、弱电划分:

  ①甲方提供所有动力电源到控制箱,所有控制箱到消防动力的连接线由消防自行安装(包含消防联动的出线);

  ②公共区域消防强电应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)、楼层指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线,甲方只提供电源接线点;

  ③地下室楼层应急照明、安全指示牌(灯)、疏散指示牌(灯)的预埋和穿线由消防自行布管穿线,甲方只提供电源接线搭火点,其材料按图要求采购;

  ④消防弱电由消防根据设计与消防规范负责安装;

  ⑤公共区域所有配电箱柜的强电检测均由消防负责。

  O、上述项目中未明确的消防设计施工图中的所有消防工程皆由消防负责。

  3.3、按设计图纸、甲方要求、国家有关消防工程施工验收质量标准、合同工期承担本项目的工程施工、资料整理备案、竣工验收、交付使用,并承担任何质量缺陷的保修责任,承担相应的经济与法律责任。

  3.4、乙方应处理好消防主管单位关系,自行承担消防主管单位及相关部门的各种赞助费用和处罚。

  第四条:工程造价

  4.1、合同价款

  4.1.1本工程合同总造价为

  人民币大写:_______元整,¥:_______元。(结算以按每平方米建筑面积承包项目的综合单价__相应实际完成的经双方确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价)

  4.1.2合同承包价格

  本工程室内消防工程分高层(主楼部分)、商铺、地下室(本身专用消防设施)以每平方米建筑面积按固定综合单价承包;室外工程(消防环管、消防栓等)、地下室公共消防设施(非地下室本身专用的消防设施)按固定总价承包。

  4.1.3上述“承包固定综合单价”和“承包固定总价”已包含第二条工程承包方式和第三条承包范围内的所有工作内容和费用。已包含按设计施工图、技术规范要求、现场施工条件、招标文件及合同要求完成消防安装工程全部工作可能发生的所有费用,包括分部分项工程费、措施项目费、管理费、利润、各种规费、安全文明施工措施费、技术措施费、设备进出场、人员食宿、工程保修、税金等工程直接、间接的所有费用在内。以及招标文件与合同明示或暗示的所有责任和义务所需的费用,不论国家政策和市场行情如何变动都不另进行价格调整。

  4.1.4上述承包价格为承包固定价。是中标承包单位在认真阅读图纸,全面熟悉和理解设计施工图的全部项目内容,熟悉了解现场施工条件环境,按投标邀请函规定的格式编制完整准确的工程量报价清单,准确计算后双方确定的承包价格。合同签定后不再因承包单位投标时没有认真研究图纸,踏勘现场,漏报少报工程项目与工程量,或因对图纸和现场施工环境条件理解不全面而产生报价偏差以及施工期内市场变化引起的造价变化做任何调整。

  4.1.5按政策须向建设行政管理部门缴纳的养老保险费、其他保险费、农民工工资保证金、安全文明施工专项费等均由承包方负责自缴自返,且已经含在承包价格中。

  4.1.6建设行政管理部门备案、办理相关手续费用和招投标费用以及上缴主管部门的其它费用按建设主管部门要求各自承担其费用。

  4.1.7施工用水用电由发包人提供现场安装用水用电接驳点至用地红线边,承包人自行从接驳点接出并安装水表电表,其费用按市政供水供电价格由中标承包人自行承担。

  第五条:施工工期

  5.1本项目原则上定于_______年_______月_______日进场(具体进场开工日期以甲方工程部的要求为准),施工总工期根据土建工程进度,以不影响土建和工程整体验收交付使用为准。

  5.2承包单位所承包的全部工程竣工,应向监理方提交竣工报告(含备齐竣工备案的全部竣工资料),由监理方提请建设方组织验收,工程验收合格之日为竣工日期。因承包方原因造成工期延误,影响土建或工程整体进度,给予5000元/天违约罚款,并承担由此给甲方造成的相应的损失费用。

  5.3工程全部完工,乙方必须及时退场,乙方接到拆场通知后,必须在5天内拆场完毕,否则,每延期一天向甲方支付10000元违约金,并承担相关责任及由此给甲方带来的经济损失。

  第六条:工程质量

  6.1本项目工程质量要求达到国家消防安装工程质量验收规范的合格标准以上,乙方必须严格按照设计文件,国家现行质量检验标准及相应技术规范标准和上级单位有关规定进行规范施工以保证工程质量,并接受建设行政主管部门、监理方和甲方的质量监督管理,服从甲方与监理方代表的指挥及安排。

  6.2乙方在施工过程中的工程质量经甲方、监理方及质量监督部门检测达不到规范和设计要求的质量标准,乙方必须无条件返工直至达到合同规定的质量标准,并承担相关责任及由此给甲方带来的相关经济损失,费用在乙方的工程进度款内扣除。

  6.3本工程除设计文件(施工图纸等)另有规定外,用于工程的所有材料、设备和工程施工的质量均应符合招标时已颁布的国家和邵阳市现行标准和规范的相应规定和要求。标准和规范文件不一致时,以要求高的为准。用于工程的主要设备、材料等需提供相应的出厂合格证书和符合规范要求的检测报告,需要现场抽样检测的必须进行现场抽样检测,凡不符合质量规范与合同要求的产品一律禁止使用。

  6.4本工程所涉及的主要材料、设备、各种报警设施必须是三证齐全的国家标准产品,并符合消防主管部门认定合格的产品。镀锌钢管采用天津友发牌或衡水华歧牌热镀管,报警系统设备采用海湾公司生产的海湾牌,水泵采用上海连城牌。在材料、设备订购或进行施工之前,中标承包单位须向监理和建设方代表呈示有关样品或试料样板及有效的质量证明、产品技术数据说明,获得批准,并由监理方封样;主要设备采购进货前应呈报建设方代表到供货方现场察看,符合设计和合同要求方可采购进场。如因材料质量、规格、型号等指标不符合设计要求及规范要求,所造成的工程返工,一切损失由投标方全部自行负责。

  6.5所有材料、设备进场乙方必须填写材料进场验收报告单,及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证,且应向监理和建设方提供产品合格证明、质量保证书及检验单原件(如为复印件,则需说明原件存放于何处,以备查)等,验收合格并签证后方可用于施工,未经验收签证或验收不合格的产品一律不得用于工程,对与样品或设计和规范要求不符合的材料及设备,监理和建设方有权责令其调换,中标承包单位须按照建设方要求的时间将不合格产品运出施工现场,重新采购符合要求的'材料及设备,并承担由此发生的所有费用,工期不予顺延。由此给建设方造成的损失由承包单位负责赔偿。

  6.6所有隐蔽工程隐蔽前必须报甲方和监理方进行隐蔽工程验收签证,验收合格方可进行隐蔽,未经验收或验收不合格不得隐蔽,否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收,由此产生的费用由乙方承担;分部分项工程完工必须填写分部分项工程验收报告,及时报请甲方和监理方现场施工代表验收签证,验收合格并签证后方可进入下道工序施工,否则甲方和监理方有权要求乙方停工,由此产生的损失由乙方承担。

  6.7分部分项工程验收不合格乙方应自觉组织及时返工直到符合要求为止,若乙方拒不服从建设监理方和甲方现场施工代表的管理,不按规范要求进行返工,建设监理方和甲方现场施工代表有权对乙方处以3000—5000元/次的质量罚款。情节严重的,视乙方违约,甲方可解除合同;

  6.8无论发包人、监理公司、国家质量监督机构是否对承包工程进行并通过质量检验,承包人都应对所承包工程及所采购的材料、设备负责,除非质量问题是由于设计原因引起的。对后者承包人应及时通知发包人及监理公司,并等待发包人和监理公司的指令。

  6.9承包人应按照有关技术规范的要求,设置专门的监测岗位,完成各项工程的检测、调试、测量与观测,并累积形成完整的技术资料。

  6.10工程保修:本工程质量保修期二年。工程竣工验收合格后,以合格证书签发日为准在合同规定的保修期内,各系统工程因安装不当或设备、材料质量所致发生故障,由承包人无偿进行保修,需要更换的设备必须及时更换。承包人必须在收到监理公司、发包人的通知后及时派专业人员到场免费修复。否则发包人可自行组织修复,由此产生的费用由承包人承担,发包人直接从预留质量保证金中双倍扣除,不足部分由承包人另行支付。

  第七条:设计变更

  7.1乙方应严格按甲方提供的设计施工图与合同约定进行施工,不得擅自改变设计进行施工,施工过程中若乙方认为设计有不合理的地方,应以文字与图示方式向甲方和监理方提出修改意见,得到设计单位同意并经甲方和监理方签证认可后方可进行变更。

  7.2因甲方原因需要变更原设计时,由甲方或监理单位向乙方发出变更通知,乙方按变更要求进行施工。

  第八条:安全生产与文明施工

  8.1安全生产

  8.1.1乙方必须严格按照安全生产规范进行施工,配备专职安全生产管理员,随时对现场的安全隐患进行检查整改,施工现场应严格按安全规范做好安全生产防护措施,施工区域应进行安全围护,树立安全警示标牌,确保施工安全;

  8.1.2乙方必须对施工人员进行全面的安全教育,施工人员进入现场必须按规范戴好安全防护工具,严禁违规操作,若检查发现有不载安全防护工具或违章操作的情况,甲方有权对乙方进行500-1000元/人次的安全处罚;

  8.1.3油料等易燃易爆物品乙方必须安排专人按安全规范进行保管,施工用电用火必须严格按安全规范进行管理,所有施工机械设备均应专人专职使用管理,采取相应的安全措施确保施工安全;

  8.1.4现场所有设备、材料乙方应安排专人进行看护保管,因守护管理不善造成丢失或损坏均由乙方自行负责,甲方不承担任何连带责任;

  8.1.5乙方对施工安全和设备材料管理负全部责任,施工过程中造成的任何安全事故或财产损害均由乙方负全面的经济责任和法律责任。

  8.2、文明施工

  8.2.1乙方应按照文明施工的规范要求组织施工,对全体施工人员进行全面的安全文明施工基础教育,制订安全文明施工管理制度,设置安全文明施工标牌,把工地建成文明施工的样板工地;

  8.2.2乙方应教育施工人员遵纪守法,遵守国家法律和甲方的管理制度,处理好与兄弟施工单位及当地百姓工的关系。严禁在施工现场或生活区内聚众赌博,吵架闹事,否则甲方有权视情节轻重处以500-1000元/次罚款;

  8.2.3工地现场所有施工材料必须分类堆放整齐,施工垃圾每天下班之前必须清理运出施工现场,工地现场必须清扫干净,若检查发现材料乱堆乱放或垃圾未及时清理,每次处以500-1000元罚款;

  8.2.4乙方应采取一切必要的措施,选择正确合理的运输路线、运输工具,避免设备、材料进出场对现场周围或通往现场的道路、桥梁造成环境污染或破坏损伤,由于设备、材料进出运输造成任何环境污染或破坏损伤而引起的一切索赔、罚款均由乙方自行承担责任,同时乙方应为自己的运输路线道路通行办理相关的许可手续并承担全部费用。

  第九条:工程验收

  9.1、隐蔽工程和分部分项工程中间验收

  9.1.1隐蔽工程(如暗敷预埋的管道等)隐蔽前、分部分项工程完成后乙方应及时报请甲方和监理方进行验收,经验收符合设计和规范要求后方可进入下道施工工序,未经验收或验收不合格不得进入下道工序,更不得进行隐蔽,否则甲方和监理方有权要求乙方打开重新检查验收,由此所产生的费用和延误的工期均由乙方负责;

  9.1.2分部分项工程验收不合格时乙方应及时整改返工到合格为此,不及时整改返工,甲方有权拒绝验收,由此产生的工期延误和其他经济损失由乙方负全部责任。

  9.2工程竣工验收

  9.2.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成,施工方自检合格,符合设计与有关规范及消防主管部门的要求后向甲方提出工程竣工验收申请报告,由甲方组织相关部门及时对工程进行整体竣工验收;施工承包方必须保证工程通过消防部门验收合格,验收所发生的一切费用由施工方负责。

  9.2.2乙方竣工验收申请报告的内容按规范要求提供且必须具备以下条件:

  ①工程已全部按合同约定和设计与规范要求完成,经有权部门检测质量符合规范与设计要求;

  ②各项竣工技术资料已按规定整理齐全装订成册并按程序签认备案完成;

  ③提供资料清单和竣工技术资料一式陆份。

  9.2.3工程实际竣工交付以经甲方、监理方、消防质量监管部门验收合格,各方正式签字盖章通过为准。

  第十条:工程结算

  10.1结算条件:

  10.1.1全部工程按设计施工图、合同约定、甲方要求全部完成,经竣工验收检查符合施工技术规范、工程验收标准要求,经有权部门竣工验收合格;

  10.1.2所有竣工资料按规范和甲方要求整理齐全,并按规定备案完成;

  10.1.3承包范围外增加工程和合同内减少工程已全部按合同约定完成签证,且签证手续及时规范齐全;

  10.1.4符合上述条件后由施工方按合同约定编制完整的工程结算书送甲方有关部门审核;

  10.2结算方式

  10.2.1、以甲方、乙方、监理方三方按本合同第四条《工程造价》约定的计价方式、合同“承包固定综合单价”与“承包固定总价”、现场核定的实际完成的施工面积和工程项目进行按实结算;

  10.2.2工程结算总造价=以按每平方米建筑面积承包项目的承包固定综合单价__相应实际完成的经甲乙双方、监理单位确认的施工建筑面积+按总价承包的室外工程承包总价+按总价承包的地下室公共消防设施承包总价;

  第十一条:工程款支付方式

  11.1工程预付款:本项目无工程预付款;

  11.2工程进度款:

  11.3工程结算款:工程经有权部门竣工验收合格,竣工资料整理齐全并备案完成,提交验收合格证书后办理工程结算,结算经审定双方签字认可后一个月内付至工程结算总价的95%;

  11.4留工程结算总价5%的质量保修金,在质量保修期满无质量问题一个月内支付完毕。

  11.5付款发票:每次付款施工单位应开具相应的税务发票方可付款,否则发包方财务有权拒绝付款或按当次所付金额的6%暂扣税金,暂扣税金在施工方向发包方财务提交税票时无息返还。

  第十二条:履约保证金

  12.1履约保证金的提交:乙方在本合同签定前三天内按合同总价10%向甲方提交履约保证金人民币大写:_______元整,¥:_______元;

  12.2履约保证金的返还:履约保证金在完成承包工程总量50%后10天内无息返还60%,工程全部安装完成,初验合格后10天内全部无息返还。

  第十三条:双方的权利与义务

  13.1甲方的一般权利与义务:

  13.1.1负责组织相关方面进行施工技术交底,工程施工中如有设计变更,及时向乙方传达变更意图及提供变更图纸。

  13.1.2负责组织工程量的现场及时核定与签证,负责组织分部分项工程的验收与签证;

  13.1.3负责组织各有关单位召开工程会议,听取汇报、安排工作,及时了解、协调解决施工中存在的问题,确保施工各方面工作的顺畅开展。

  13.1.4施工过程中,甲方和监理人员有权对乙方的工程质量、进度进行监督检查,对不符合要求的部分,有权要求乙方及时进行返工处理。

  13.1.5施工过程中如乙方拒绝或不服从甲方和监理方的监督管理,影响工程质量进度者,视为乙方违约,甲方有权对乙方处以3000-5000元/次罚款。

  13.1.6有权对乙方施工过程中不安全因素提出整改要求和处罚决定,乙方不服从管理时有权进行强制性处罚。

  13.1.7按合同约定及时审核和支付工程进度款,及时组织工程验收办理工程结算。

  13.1.8负责向乙方提供临时设施的搭建场地,提供施工用水源电源接驳点至项目红线边,由乙方自行安装水表电表,并按市政供水供电价格计价向甲方支付水电费。

  13.1.9协助乙方处理施工过程中与当地政府和当地群众的关系。

  13.2乙方的一般权利和义务

  13.2.1进场施工前向甲方提交切实可行的施工组织设计,负责施工过程中人员、机械设备、材料、项目施工的组织与管理,负责管理好施工人员的安全,自行办理意外伤害险及第三责任险,施工设备保险,并承担其费用。

  13.2.2负责及时向有关部门缴纳养老保险、安全文明专项措施、材料设备检测检验等合同约定或政策规定应由施工方缴纳的各项费用、及时办理相关报建报备手续,并承担其费用。

  13.2.3负责处理施工过程中发生的一切周边矛盾,施工过程中妥善处理与当地居民的关系,避免纠纷的发生,如因乙方在施工中因自身原因造成的矛盾导致停工,赔偿等损失,由乙方自行负责,并不得要求工期顺延。

  13.2.4乙方确定_______为项目负责人,_______为技术负责人,全面负责现场施工管理,负责按规定配备相应的岗位管理人员并报监理和甲方备案。负责配备足够的机械设备、工程材料、各专业施工技术人员,按合同要求组织施工,确保工程质量、进度和施工安全。

  13.2.5按国家有关规定处理好施工人员的报酬、农民工工资保证、劳动保险、养老保险等相关事宜,及时支付劳动报酬,解决好劳资纠纷,杜绝工人上访事件发生,因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责。负责加强内部管理,教育施工人员遵纪守法,不得有违纪违法行为,不得聚众闹事,不得损害他人的财物;

  13.2.6负责按规定编制整理好工程竣工验收资料和工程结算资料交甲方和监理方审核,及时按规范整理完成竣工资料的备案工作;

  13.2.7乙方应自行处理好一切债权债务,乙方与材料、设备供应商或其他第三者在业务过程中所有现有发生的、将来发生的或潜在发生的法律、经济责任均由乙方自行负责,甲方不承担任何连带责任,若因此给甲方造成信誉或经济上的损失,甲方有权追究乙方的法律与经济责任;

  13.2.8全面履行合同条款,按时保质完成合同约定的全部工作;

  13.2.9负责安排好施工人员工作、生活,保障施工人员的基本生活条件与环境,确保施工人员能全力、安心、安全的进行工作;

  13.2.10负责施工临时设施的修建,负责施工用水表电表和管线安装,按合同约定向甲方交纳水电费用。

  第十四条:违约责任

  14.1因甲方原因不能按合同约定及时办理工程签证、分部分项和隐蔽工程验收,因此造成停工,由甲方承担相关责任并顺延工期,因乙方原因不能按合同约定及时办理工程签证、工程验收,因此造成停工,由乙方承担相应责任工期不予顺延;

  14.2甲方如不按合同约定支付工程款,每推迟一天按应付款金额的银行同期贷款利率向乙方偿付违约金,因乙方不能及时提供合格的付款资料而影响付款由乙方负责;

  14.3因乙方原因延误工期,不能按合同约定的时间完工,每推迟一天,给予5000元/天违约罚款,延误工期10天以上,每推迟一天,给予10000元/天违约罚款;逾期20天仍不能按约定完工的甲方有权解除合同;

  14.4任何一方非对方原因而单方终止或不履行合同,由此而给守约方造成的经济损失由违约方全额赔偿,另由违约方按合同金额的10%对守约方给予补偿;

  14.5乙方未处理好劳资纠纷或其他事宜,导致工人上访、新闻媒体曝光,严重影响到甲方形象和声誉的,甲方有权要求乙方支付10万元违约金并采取补救措施。情节严重的,甲方有权解除合同;

  14.6严禁乙方转包、分包,否则视乙方违约,甲方可解除合同;

  14.7如乙方违反本合同其他约定,拒绝整改或整改不到位的,甲方有权解除本合同;

  14.8因乙方违约被终止合同,乙方结算工程价款按其已完成工程量的60%进行结算,且由乙方原因解除合同,乙方必须在5天内完全退场,否则每延1天,另支付违约金1万元。

  第十五条:其它

  15.1承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,质量保修内容与保修期按本合同约定执行。

  15.2未尽事宜双方共同协商解决或另签补充协议;

  15.3本合同的附件如招投标文件,投标报价单、设计图纸、设计变更、技术交底、工程签证等都是本合同的重要组成部分,与本合同具有同等法律效力;

  15.5合同执行过程中如发生争议,双方应本着友好的原则协商解决,如经协商仍不能达成共识,任何一方都可向项目所在地人民法院起诉,按法律途径解决。

  第十六条:本合同一式六份,甲方四份,乙方二份,经双方代表签字、加盖公章后生效。

  甲方:_______乙方:_______

  签约代表人:_______签约代表人:_______

  电话:_______电话:_______

  开户银行:_______开户银行:_______

  银行帐号:_______银行帐号:_______

  单位地址:_______单位地址:_______

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

  消防专业承包简单合同 6

  发包方:_______(简称“甲方”)

  承包方:_______(简称“乙方”)

  现经双方友好协商,甲方同意将消防水、电;地上建筑单体消防水、电;以及室外综合消防管网等消防工程发包给乙方施工,为了明确双方的权利与义务,确保本消防工程项目能按期按质按量顺利完成交付验收使用,特签订以下合同条款,以资双方共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:_______

  2、工程地点:_______

  二、发包劳务安装的工程范围及施工内容:

  包括地上建筑单体楼层、地下车库、水泵房以及室外消防管网,具体分项发包工程内容如下:消防喷淋自动水灭火系统安装、消火栓水灭火系统安装、水泵房内设备及管道安装、火灾自动报警联动控制系统安装、火灾自动报警联动系统安装、室外消防埋地综合循环管网安装;单体楼层及地下车库消防应急照明系统安装等。具体工程量以实际发生的工程量累加核算后为准。

  三、施工工期:

  该工程施工总工期跟随建筑总包土建工程工期配套,同步施工同步验收。合同签定后乙方即进场开始施工。如遇下列特殊情况工期则相应顺延,并由此而造成的一切相应后果乙方概不负责。

  1、由于甲方及总包土建或业主方原因造成;

  2、原工程设计施工图纸的设计变更;

  3、甲方不按合同条款规定支付乙方劳务费用并由此造成的损失;

  4、不可抗力的事件。

  四、承包方式及工程造价:

  1、承包方式:包工不包料(即包清工劳务费,甲方提供六回路二级配电箱、压槽机,割管机,开孔机以及本工程所有机械损耗工具)。

  2、本合同暂定劳务费为人民币:3500000.00元整(叁佰伍拾万元整)

  3、如需委托乙方进行其他本合同外消防工程施工内容,劳务费用按实际发生的工程量双方结合市场价协商另行结算,并补充施工协议。

  五、劳务费支付方法及结算方式:

  1、合同签定后乙方组织人员进场开始施工,甲方根据实际施工已完成工程量情况必须每月定时足额支付发放已完成工程量的70%作为工人生活费。

  2、待分项工程施工工程量完成至100%时,甲方须支付乙方全部施工工程量劳务费的80%。

  3、工程在进行消防设施检测时开始完成双方的结算手续,消防设施检测后甲方须支付本合同所发包施工内容劳务费的95%给乙方,甲方在本项目经芜湖消防监督管理部门竣工消防验收合格后的30个日历天内,须支付乙方合同所承包工程内容的全部劳务费,扣留1%的质保金在质保期满一年后一次性付清给乙方。

  4、发包劳务费结算总价:按实际施工安装的工程量乘以各个分项工程计价节点的合同劳务费单价为本工程合同乙方承包劳务费的最终总价;共三部分其中

  (A)、地下室部分:

  1.消防喷淋自动水灭火系统安装-----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(DN150--DN25)安装刷漆、支吊架制安刷漆、阀门、风管上下避让绕行管道安装,管道安装临界点从系统湿式报警阀后的所有管道安装。

  2.消火栓系统安装----按500元/套累加核算,包括所有大小管道(DN150--DN65)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装,管道安装临界点从室外第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀。

  3.水泵房内所有消防设备按45000元一次性包干(包括水泵控制箱安装,但不含设备到控制箱电源线缆穿管及钢导管或金属桥架敷设安装在内)

  4.火灾自动报警联动系统安装----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。

  (B)、地上单体楼层部分:

  1.消防喷淋自动水灭火系统安装----按72元/个点(喷淋头)累加核算,以喷淋头实际安装个数来计算点数;包括所有大小管道(DN150--DN25)安装刷漆、支吊架制作刷漆、阀门、风管避让绕行管道安装等。

  2.消火栓系统安装--按515元/套累加核算,包括所有大小管道(DN150--DN65)安装刷漆、楼层现浇板预留孔洞打铆、钢套管制作安装、封堵,支吊架制作刷漆、阀门,砌体预留箱体孔洞、箱体背面二次补平加固等,管道安装临界点从室外或单体地下室第一个阀门开始计算到室内消防箱内消火栓阀、到屋面实验栓。

  3.室外消防栓、水泵接合器等安装--按500元/套累加核算,但不含砖砌井和土方挖填。屋面高位补给消防水箱安装--按6000元/台(包括阀门、溢流管、法兰焊接预留安装,出水管安装刷漆等,但不含水箱本体垂直二次运输和保温以及混凝土基础)

  4.火灾自动报警联动系统安装-----按62元/个点累加核算,按报警系统编码或非编码点实际安装的报警设备个数来计算安装点数,包括管内穿线、报警设备编码、安装,砖砌体二次开槽配管及恢复(金属桥架、线槽安装不在内,只含线槽、桥架放线),所有预埋管必须具备穿线使用条件。

  5.楼层单元消防应急照明系统安装---按单体建筑所有消防应急照明系统灯具个数62.00元/套累加计算,包括预埋管管内穿线、消防应急照明灯具安装、插座和盖板安装、系统回路双电源送配电调试,砖砌体二次开槽配管及恢复。备注:本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组(特别是油工班组)交叉施工完成后,如再被造成二次人为污染或损坏,乙方概不负责清理维修。

  (C)室外埋地部分

  1.室外埋地消防水偱环管网安装--热镀锌钢DN150及以下沟槽连接按30元/米累加计算。热镀锌钢管DN150焊接法兰连接按60元/米计算。(具体以实际施工发生工程量按上述单价累计核算为准,包括过马路套管制作安装、阀门、防腐、管沟砂垫层,但不含所有管道埋地沟槽土方挖、填及砖砌阀门井)

  备注:本消防设施系统工程所有管道及设备等在与其他班组(特别是外环境班组)交叉施工完成后,如再被造成二次人为或机械损坏,乙方概不负责维修

  六、双方责任:

  甲方:

  1、必须按计划及时采购提供施工安装所需的相关设备和材料;提供施工用水、用电,生活、住宿便利条件。提供其分包范围内的消防施工图纸两份,按设计图纸解决与土建及建设和监理等各方的协调事宜。

  2、委派现场专业代表对工程进度、质量进行监督,确定详细的施工进度计划节点,合理安排制定应急施工措施,检查隐蔽工程,施工中由于现场因素的.需要进行设计变更的,及时办理相关手续并与乙方进行技术交底。负责协调乙方与其他各施工队伍、班组交叉施工等各项事宜。

  3、对乙方的现场施工进行配合及三级安全教育。协助解决影响工程施工、生产机器安全等方面现场检查、督促。提供的加工机器和安装机器应满足建筑工程施工规范安全管理的有关规定。

  4、必须按合同约定的时间和数额及时足额支付劳务费给乙方;并对非本合同内的工程量其必须要委托乙方施工安装的,劳务费由双方协商后予以确认签证,形成补充协议作为本合同附件在本工程合同劳务费最后结算时一并支付。

  5、对乙方的施工不合格项出具限期整改通知单,并对乙方施工不合格项衍生施工材料的浪费进行教育督促

  6、甲方必须对其自身及发包工程施工现场的乙方全部雇员办理工伤意外保险。

  乙方:

  1、本着“认真、负责”的工作态度和“节约、规范”的施工方法,配合甲方现场代表的施工管理、监督、协调,做好各项施工准备工作、安全、文明施工等。

  2、合同签订后即开始进场施工,按图纸设计要求并参照现行国家有关消防安装工程的质量规范规定施工,服从配合甲方施工专业管理人员的工作安排确保工程质量和进度。

  3、对工程施工质量不符合施工图纸设计和现行消防验收规范要求的,应及时无偿维修或返工;对甲方开具施工不符合项的限期整改通知单,应在规定的时限内完成并报甲方现场代表复查。

  4、因工程仅对需要安排加班施工的,与甲方进行协商。施工中遇到必须损坏建筑物某些局部结构或装饰物的,先通知甲方代表,经甲方研究同意后方可施工。

  5、承包人必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定。参照现行国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定组织施工,对违章操作、不服从指挥、违反劳动纪律和规章制度者,给予纠正教育、责令整改、处罚,直至辞退出施工现场。

  6、对承包人在施工中的安全隐患,在发包人多次发出指令要求整改,而承包人拒不执行的情况下,发包人有权勒令承包人停工整顿,由此而发生的一切经济、工期损失均应由承包人自行承担。

  七、工程质量标准及保修期限:

  1、该工程消防设施系统的安装质量,必须符合现行消防设计及施工验收规范的规定要求。确保各个系统的使用功能稳定、可靠、满足设计及验收规范要求。

  2、本工程自消防检测单位消防设施、电气安全防火技术检测合格之日起,乙方对该工程所有合同内施工内容施工质量保修一年。

  3、保修期内,属安装施工质量问题的,由乙方负责检修并承担维修劳务费用;属安装施工材料问题的,由甲方负责可委派乙方维修并承担相应维修劳务费用,因不可抗力因素造成的设备和系统损坏的,乙方提供有偿维修服务,费用由甲方承担。

  八、违约责任:

  甲方未能按本合同履行自己应负的责任,除竣工日期顺延外,按劳动合同法有关规定赔偿乙方因此而发生的损失;若乙方不能按合同规定日期交付使用,按本合同有关规定赔偿甲方损失。

  九、其他:

  (1)、乙方必须爱护甲方所提供的施工机具,在确保工程质量前提下节约使用材料,若乙方违章操作造成甲方施工机具损坏由乙方负责修复。

  (2)、乙方必须确保工程进度,若乙方耽误工期给甲方造成损失由乙方负责。

  (3)、若甲方发现乙方不按图纸及国家有关标准规范施工,技术低劣,造成工程质量差.业主投诉,甲方有权终止协议。

  (4)、甲方的所有设备、构件、工具、材料等,乙方只能使用,而无权进行挪用、转借、及变卖等,一旦发现乙方有上述行为,甲方有权扣除乙方十倍之劳务费及开除相关人员。

  (5)、若本工程在施工中途,非乙方原因造成施工停工一个月或不能继续施工,甲方必须把乙方已完成的所有工程量按合同条约结清所有施工劳务费。

  (6)、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同在双方签字后生效,在本消防工程质保期完并结清安装劳务费后自行失效;合同执行期间未尽事宜双方另行友好协商,商定协议作为本合同附件与本合同同样具有同等法律效力。双方履行本合同时,如发生纠纷应采取友好协商的方式解决,协商不成可以到当地人民法院起诉。

  甲方(签字):_______乙方(签字):_______

  _______年_______月_______日_______年_______月_______日

  消防专业承包简单合同 7

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲方将_____________消防安装工程交由乙方负责施工,为明确甲乙双方的责、权、利,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,经双方协商一致,现就该工程达成以下协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:_______________________项目消防工程

  2、工程地点:

  二、工程范围

  乙方必须按照甲方提供的本工程的消防施工图纸,依据消防工程验收有关规范,按设计图纸要求施工,在没有经甲方和设计方同意修改前,乙方无权修改和变更设计。乙方施工必须达到本工程消防各系统功能的设计要求。

  三、承包方式

  包工包料,使用的产品或材料与预算书相符,并符合规范要求及设计要求。乙方向甲方提供消防各系统主要设备相关的产品合格证。

  四、工程造价

  工程总造价暂定为(人民币):_______圆整(¥_______元)(含税金,不含检测费用)。

  五、工程期限

  1、乙方须于本合同生效之日起开工,须于______年___月___日前施工完毕,______年___月___日前完成消防验收。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件,工期由双方协商另行确定。

  2、自双方签订合同乙方正式开工之日起算,至本工程竣工并经甲、乙双方及消防部门验收合格为止,称为本合同实际总工期。

  六、工程质量

  严格按照国家相关规范进行施工,达到合格标准。

  七、工程价款的支付

  合同签订后,以甲方书面通知开工、乙方进场施工三个工作日内,甲方按工程预算总造价预付40%给乙方作备料款。工程完成,经核实工程量后,甲方向乙方支付到已完成工程量的90%。在本工程通过消防部门验收合格,并且乙方将竣工图等相关资料送交甲方后,甲乙双方在15个工作日内进行结算,其余款一次性拨付给乙方(须扣除结算总造价的2%作为工程质量保质金,保修期届满后十个工作日内结清质保金给乙方,质保金不计息)。结算付款前,乙方须按总价先提供发票。

  八、双方的义务

  甲方:

  1、提供该工程图纸四份,消防审核意见书一份(复印件);

  2、提供施工现场使用的水电(产生的水、电费由乙方承担);

  3、提供临时材料房一间;

  4、协调乙方与其他交叉施工单位的关系。

  乙方:

  1、根据甲方提供的(经消防监督审定)图纸进行会审。会审后方可组织施工;

  2、严格按照国家消防系统有关规范、技术要求施工,确保工程质量,并提供消防工程竣工验收资料二套给甲方,提供全套设备的相关技术资料及为甲方免费培训两名操作人员;

  3、乙方在施工期间,必须对相邻的工程设施及管线进行保护,如有损害须负责赔偿;

  4、在施工过程中如乙方因施工需要须对绿化或其他设施造成破坏的,必须在征得甲方同意后才可进行,并在施工完毕后由乙方负责恢复原状,否则所造成的一切责任由乙方承担。

  5、乙方按合同文件要求以及国家相关的技术规范、施工操作规范完成本工程的施工,并注意安全文明施工,施工中发生的一切事故均由乙方自行承担责任;

  6、保证施工完成后能通过消防部门的验收并合格。

  九、材料的提供

  1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。

  2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的.规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。

  3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。

  4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。

  十、维修责任

  工程验收合格后,从通过消防部门验收合格之日起保修12个月,在保修期内,如使用过程中发生工程质量问题,甲方或使用方通知乙方(电话或书面通知),乙方应在接到通知后48小时内派人到现场进行维修。如乙方不派人来维修,甲方或使用方将另行组织维修,费用从保质金中扣除,保质金不足以支付维修费用的,仍由乙方承担。

  十一、违约责任

  1、甲方不按时付款的,甲方从逾期付款之日起,每逾期一天,按应付款的千分之一向乙方支付违约金。

  2、乙方不按时完成工程,超工期的,每超工期一天,按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。

  3、乙方完成的工程不符合质量要求的,消防部门一次性验收不合格的,应返工直至达到要求,造成超工期的,按本条第2、项支付双倍的违约金。造成复检的费用由乙方承担(包括二次检测费)。

  十二、争议的解决

  因履行本合同发生的争议,由甲乙双方协商解决,协商不成的,依法向工程所在地区人民法院起诉。

  十三、其他

  1、本合同经双方签字盖章之日起生效。

  2、本合同一式四份,双方各执两份,具同等法律效力。

  甲方(公章):

  签约代表:

  签约时间:_______年___月___日

  签约地点:

  乙方(公章):

  签约代表:

  签约时间:_______年___月___日

  签约地点:

  消防专业承包简单合同 8

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围:

  4、承包方式:

  二、合同工期

  计划开工日期:_______年_____月_____日,竣工日期:_______年_____月_____日,总______天。(日历天)

  三、工程造价、付款方式及质保金

  1、工程造价:______________元(人民币)

  2、付款方式:本工程_______(有/无)预付款。工程完工,验收合格后,经甲方审计完成后_______天内按审计金额的_______%付款。

  3、质保金:本工程保修期为_______年。保修期满,无质量问题_______天内,甲方付清剩于工程款。

  四、工程质量及验收标准

  1、本工程以有关部门与国家(行业)的相关标准、规范为标准,共同验收。

  2、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》、及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

  五、安全施工

  1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

  2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担由此造成的一切损失。

  六、质量保修

  1、本工程免费质量保修期限为_______年,终身维护保养。

  2、乙方在接到甲方维修通知后_______小时内到达现场并及时处理。

  3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用。

  4、保修金支付方法

  (1)质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。

  (2)在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二款规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。

  (3)在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。

  七、双方的权利和义务

  1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电。

  2、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与其他施工单位沟通等工作。

  4、乙方必须按照经甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

  5、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。并主动做好工程的后期维护保养工作。

  八、违约责任

  1、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的._______%的违约金。

  2、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。

  九、其他

  1、施工期间若遇不可抗拒的因素引发的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,均可向合同履行地的法院起诉。

  2、本合同未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。

  3、本合同壹式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效,合同履行完毕后失效。

  甲方:

  住所:

  代表人:

  联系电话:

  签订地点:

  _______年_____月_____日

  乙方:

  住所:

  责任人:

  联系电话:

  签订地点:

  _______年_____月_____日

  消防专业承包简单合同 9

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本消防工程施工协商一致,订立本合同。

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、建筑结构:

  第二条工程范围和内容

  设计施工图中所有消防工程包括:

  1、消火栓系统

  2、喷淋系统

  3、自动报警系统

  4、通风排烟系统

  5、气体灭火系统

  6、防火卷帘(-1层和1层,共2层)(若结构变化,此项费用从总造价中去除,另计楼板加层面积所增加的消防喷头管道费用)。

  7、楼层所需所有防火门

  8、消防培训

  9、技术支持

  10、叁年免费质保维护

  第三条质量标准:

  工程质量标准:符合国家建筑、消防工程验收标准合格等级。

  建筑、消防工程验收标准如下:

  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-

  《建筑工程消防验收规范》DB33/1067-

  《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-

  《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-

  《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-

  《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-

  第四条承包方式及材料采购

  1、承包总价:人民币(大写)万元(¥元)(承包总价为含税价,在消防工程验收结算时乙方必须开具正式发票)。

  乙方承包总价中包括如下费用:

  ①完成本工程所需的人工、材料、机械等一切费用。

  ②其他费用(包括项目措施费以及检查、验收所发生的所有费用)。

  乙方承包总价中不包括费用:防火涂料(防火涂料由甲方购买,防火涂料人工由甲方承担,乙方负责资质与组织防火涂料施工,并负责检查、验收及手续费用)

  2、本工程实行包干制(包人工、包材料、包质量、包安全、包消防验收及所有手续)。

  3、所有消防材料(除防火涂料)均由乙方负责采购,所有采购的材料和设备必须是正规厂家生产,满足设计防火规范要求,并在合同签订前送样备检,报送甲方和监理方认可后方可投入使用。产品必须有厂家提供的检测报告、型式认可证书、CCC认证证书、强制检验报告、出厂合格证等证明文件。

  4、承包价格确定后不再因市场变动等任何因素而调整。

  第五条施工工期

  1、开工日期:_________年____月____日。

  2、竣工日期:_________年____月____日。

  3、工期顺延:

  (1)因甲方要求的设计变更造成进度滞后,工期顺延。

  (2)由不可抗拒的因素造成工期延误,工期顺延。

  以上工期顺延,须经甲、乙双方现场签证认可方能有效。

  第六条图纸

  1、图纸提供日期:合同签订之日

  2、图纸提供套数:套

  第七条甲方职责

  1、甲方建设代表:,现场代表:。

  2、组织图纸会审、设计交底。图纸会审和设计交底的时间:由甲方另行通知时间。

  3、派驻施工现场代表对工程进度、工程质量和合同执行情况进行监督、检查、审核,并办理有关签证,负责有关设计问题的处理。

  4、负责安排施工场地及水源、电源接到施工现场范围内,提供乙方现场负责办公室和材料堆放场地。

  5、协调各施工单位的关系,解决施工中的矛盾。

  6、接到合格的消防检测报告后,工程竣工验收,在收到乙方完整的竣工结算资格后,甲方在一个月内审定办理完竣工结算。

  第八条乙方职责

  1、乙方驻工地代表:。

  2、乙方必须严格按施工图纸及有关规范、验收标准施工,确保验收合格。

  3、图纸会审后7天内,乙方编制施工组织和施工总进度计划报监理方及甲方审批认可,并负责实施。

  4、乙方必须采用一切措施,杜绝事故发生。凡因乙方施工引起质量、安全事故、违反治安等事故,均由乙方负责。

  6、文明施工、安全生产,及时清理施工垃圾,保持施工场地整洁,争创文明施工现场综合考评省样板工程。

  7、乙方不得转包工程。施工过程中,一旦发现转包,施工合同即刻终止,并由乙方赔偿甲方的一切经济损失。

  8、乙方负责本消防工程(包括防火涂料工程)的检查、验收的所有手续并承担所有相关费用,乙方所承建的消防工程必须通过相关检查,办理的相关手续必须符合国家规定要求,否则乙方承担违约责任。

  9、工程竣工验收后,乙方施工人员必须及时完成清场,保证顺利交付使用。

  10、乙方免费为甲方培训1-2名设备维护、操作控制人员。

  第九条安全要求

  1、乙方必须对消防施工人员的安全负责,开工前必须进行岗前培训和安全教育。

  2、乙方在施工过程中,必须按照规定为作业人员配备劳动保护用品,消除事故隐患,杜绝各种事故;加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施的落实,确保人员、设备、物资、工程的安全。

  3、在乙方施工项目内若施工过程中因乙方原因造成的安全事故全部由乙方负责,甲方不承担任何责任。

  第十条付款方式

  第十一条工程质量等级要求和质量检查验收

  1、本工程验收内容为本幢楼消防、通风、排烟工程涉及的所有工程内容。

  2、本工程必须符合本合同第三条约定的'工程质量标准:符合国家建筑消防工程验收标准合格等级。因乙方原因工程质量达不到约定质量标准,乙方承担违约责任。

  3、乙方必须严格按图纸及国家颁发的有关规程、规范施工,并接受甲方、甲方委托的监理工程师、政府有关质量监督部的管理。隐蔽工程由乙方自检合格后,填定隐蔽工程验收记录及自检报告,通知甲方及监理验收后,方可进入下道工序。

  4、乙方必须及时提供有关工程质量的技术资料,包括材料、设备出厂合格证、试压、试验,测试调试报告等。

  5、工程完工后,乙方按规定向甲方提供完整的竣工图及技术档案资料肆套。

  6、自工程竣工验收之日起,乙方负责免费保修叁年。甲乙双方另行签订工程质量保修书作为合同附件。

  第十二条违约责任

  1、因乙方原因逾期完工,每逾期一日,应向甲方支付消防工程总价万分之一作为违约金。

  2、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任,并承担重新施工的全部费用。

  3、若乙方承建的消防工程不能通过相关检查,或办理的相关手续不能符合国家规定要求,则乙方承担补办责任。

  4、工程完工验收后在甲方正常使用下,若发生质量问题,乙方承担维修责任。

  第十三条其它

  1、未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  3、本合同双方签字盖章后生效,合同义务履行完毕后失效。

  甲方:乙方:

  代表:代表:

  _________年____月____日

  消防专业承包简单合同 10

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  甲、乙双方就甲方____________项目消防工程施工承包订立本合同,并在乙方完全同意本合同条款的前提下,本着互惠互利、相互信任、自愿平等的原则,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程概况:

  一、工程名称:____________消防工程 。

  二、工程地点:

  三、承包方式和范围:

  1、发包方提供的____________消防施工图纸设计的全部内容(不含图纸未涉及到位的内容)

  1)、图纸范围内消防工程的全部设备、材料由承包方购置。

  2)、图纸范围内消防工程由承包方施工、安装、检测。

  3)、消防报审、验收手续由承包方负责办理。

  2、根据消防规范配备的碰口连接及整体控制系统的检测和调试。单体楼内的安装和质量问题以及调试中因质量问题需要返工和重新安装的问题均在本合同范围内。

  3、承包方对图纸范围内消防工程的全部设备、材料、实施购置和安装检测并达到消防部门最终验收合格。

  四、合同总造价:大写: 元。(承包方应严格按照工程图纸施工,工程造价非经发包方同意并签字确认变更,不得增减)。

  第二条 施工准备

  一、发包方:

  1.合同签订后 天内提供完整的消防工程施工图二份。提供施工水电。

  2.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要, 天内提供会审纪要和修改施工图二份。

  二、承包方:

  1.合同签定后,组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

  2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划。承包方上述文件在合同签定 日内报发包方审核批准并由发包方备案。严格按照图纸和审定的施工组织方案组织施工。

  3、承包方所用水、电费按实际发生量由承包方自行承担;施工配合费等费用承包方与总包单位自行协商解决。

  第三条 工程期限

  一、本工程开工日期为 年 月 日,合同竣工日期为 年 月 日,日历天数为 天。按发包方下发《工程开工联

  系单》 日内进场施工,全部工程合同开工日期以发包方《工程开工联系单》为准。

  二、如遇下列情况,经发包方现场代表签字确认后,工期相应顺延:

  1.重大设计变更,致使施工无法进行的原因而影响进度;

  2.因不可抗力而导致延误工期外,其它任何情况工期不得顺延。

  第四条 工程质量

  一、 本工程质量按国家规定经验收达到:合格 。

  二、 承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

  1.由承包方提供的主要原材料、设备必须按有关规定提供合格证,并经发包方或监理许可后方可用于本工程施工;否则视为材料不合格,不得用于本工程。

  2.隐蔽工程必须经监理工程师、发包方派驻代表检查、验收合格并签证后,方可进行下一道工序。发包方有权对隐蔽工程进行复检,复检结果合格,由发包方提供费用。

  第五条 工程价款的支付与结算

  一、合同签订后,发包方支付承包方工程总造价的 %的预付款

  二、发包方按承包方每月工程量的 %,每月支付相应的工程款。

  三、承包方每月25日向发包方上报工程量,发包方五日内核准并付款。

  四、工程总价款的5%,即 元整做为质保金。质保期为一年,待质保期满后,发包方全额支付余款。

  六、承包范围以外变更项目的结算与支付

  ① 按照建设单位有效的变更通知单(变更通知单必须有建设单位的公章)进行变更结算。

  ② 工程量清单计价。

  ③ 不计算贷款利息、养老保险统筹、四项保险、安全文明定额补贴费。

  ④ 变更项目结算经建设单位审定后并入合同价款作为本工程款支付。

  ⑤ 有关工程联系、变更等文件,交予发包方或监理后,三日内必须答复,特殊情况除外。

  七、承包方在工程竣工验收取得消防合格证并向发包人交付工程后 10天内,将竣工结算文件送交发包方审查,发包方在收到完整的竣工结算资料后,在10天内提出审核意见。

  第六条 工程验收

  一、竣工工程验收,以国家颁发的《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和消防主管部门制订的竣工验收规定、施工图纸、说明书、施工技术文件为依据。

  二、 承包方负责竣工验收全过程并承担因此而发生的所有费用(其

  三、 竣工日期以取得消防局验收合格证书的签字日期为本项目竣工

  第七条、发包人、承包人承诺

  一、承包人承诺本工程必须保证质量按期交工。

  二、发包人承诺严格按时间付款。

  第八条、保修

  一、本工程保修期自竣工验收合格之日(指取得 消防局验收合格证之日)起算为以年。保修金为结算造价的'5%。

  二、保修金在保修期满无质量及其它问题后支付,保修金不记任何利息。

  三、在保修期内因承包人购置设备质量问题和施工质量问题需要维修时,承包人在接到发包人维修的通知(含电话)后48小时内必须组织相关专业人员进行维修,。

  第九条、违约

  一、承包人应在合同约定的工期内完工。

  二、工程质量不合格的,承包人应无条件无偿返工或维修。

  第十条、安全

  承包人应确保施工安全,因本工程施工导致的一切工伤、人身及财产安全事故等,承包人自行承担全部责任。

  第十一条、环保条约

  承包人在履行本合同时,应严格遵守国家及地方的法律和法规,并采取相应的环保措施,若因本合同导致的行政或司法处罚,均由承包人承担一切责任和损失。

  第十二条、 物业操作人员培训条约

  承包人在工程竣工验收后,向物业公司移交前,负责给物业公司培训2至5名操作维修人员。培训内容包括:消防设备的操作,简单故障的检查排除,管道线路的检修等。

  第十三条、 纠纷解决办法

  执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由双方同意所在地法院通过法律途径解决。

  第十四条、 附 则

  一、本合同一式陆份。正本贰份,双方各执壹份;副本肆份,发包方执叁份,承包方执壹份。

  二、本合同自双方签字加盖之日起生效。双方履行完合同义务后合同终止,如因承包方质量问题合同自动复效。

  三、本合同未尽事宜由双方协商解决。

  发包方: 承包方:

  (盖章) (盖章)

  法定代表人: 法定代表人:

  (签章) (签章)

  委托代理人: 委托代理人:

  (签章) (签章)

  年 月 日 年 月 日

  消防专业承包简单合同 11

  发包方: (甲方)

  承包方:(乙方)

  经甲乙双方充分协商,本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。一、甲方将开发的""工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的形式施工。

  二、承包范围:

  1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。

  2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。

  3、乙方必须保证消防验收过关,所需一切费用都有乙方自行承担。

  三、施工要求:

  1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。

  2、图纸变更,增加的工程量,价格按市场价另算。

  四、工程质量:验收合格

  五、承包价格:按每平方__元计价

  六、付款方式:工程全垫抵房,房价以开盘下浮__个点抵充工程款,按工程量进度比例抵房,可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)

  七、乙方须向甲方交纳履约保证金__元,合同签订时乙方向甲方预交伍万元,履约保证金额应在__年____月____日前交清,(如甲方不能在六个月内开工,履约保证金及时退还给乙方。保证金三层封顶后返还。在乙方履约保证金未全部交齐之前甲方有权终止本合同,如乙方中途终止合同,已交保证金不予退还。

  八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的'停工超过__日得,或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下,甲方有权终止本合同,乙方无条件退场,待本项目全部完成后,甲方按乙方已完成工程量的造价%补偿。

  九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担,如甲方因事故垫付赔偿,甲方有权从乙方工程款中扣除。

  十、如甲方不开发该项目 ,乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。

  十、本合同自双方签字后,待乙方交纳履约保证金后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  消防专业承包简单合同 12

  甲方(以下简称甲方):_________

  乙方(以下简称乙方):_________

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令,为确保 消防 工程按期完成,按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标,本着诚信、互惠互利,明确双方权利、责任、义务的原则,经甲、乙双方平等协商,甲方将 九峰还建社区二期三区B6#、 B7#、B8#、工程的消防工程承包给乙方,特签订以下合同条款:

  一、工程名称:

  二、工程地点及规模:

  三、承包内容及范围:

  1、以上工程按设计图纸要求施工,乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收,费用自付,扣除返工材料费。

  2、二级配电箱后面的所有配电箱,空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外),一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用,甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中,现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责),必须符合现行国家有关规定的规范。

  3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费,安全文明施工措施费,劳务保险费。

  4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的,甲方有权安排其他施工队伍进场施工,费用将从乙方工程款中直接扣除。

  四、承包单价及总价:

  甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方,劳务分包总费用为固定总价:21万元,包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

  五、工期

  总工期130天,20_年3月20日至20_年7月30日。乙方每延误一天罚款500元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

  六、付款方式:

  每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的50%支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内,工程款付至80%,工程竣工验收合格后2个月内,工程款付至90%,其余工程款在工程质量保修期(2年)完后2个月内付清。

  七、工程质量保修:

  乙方完成的工程量按国家相关标准保修,保修期限为国家保修期限2年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况,乙方负责维修,如因渗漏造成他人损失的,乙方负责培偿。乙方在接维修通知后,24小时内人员到现场维修,48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的,甲方可另派人员维修,维修费用从乙方工程款中扣除。

  八、安全文明施工

  1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。

  2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求,乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

  3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

  4、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品,不按规定戴防护用品的人员不得上岗,施工作业人员在作业时间内不得喝酒,严禁酒后作业。酒后上班者,若出现安全事故,一切责任由乙方自行负责。

  5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度,对工作人员加强安全教育,严格按照施工安全操作规范规程操作,乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的,由乙方全权负责,或由乙方人员操作失误造成他人事故的,造成的一切经济损失,均由乙方责任承担,甲方概不负责。

  6、建立安全质量事故的处罚规定,在施工中如发生职工人身安全事故,医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的,则由乙方自行承担,超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

  7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作,不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。

  8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

  9、严禁乙方作业人员私自搭接电,扰乱施工现场生产秩序,发生拉闸断电一次处以罚款1000元。

  10、严禁在无安全防护的外架上施工作业,乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员,在安全隐患没有解除前,乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

  11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故,由此引起的相关损失全部由乙方承担。

  九、安全管理及处罚细则:

  (一)、坚持班前会。利用上班前五分钟,召开全班组施工人员会议,布置安全工作事项,检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

  (二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检,发现隐患及时整改,把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

  (三)、安全管理处罚条例:

  进入工地必须带好安全帽,发现未戴安全帽者每人每次罚款50元∕次,班组长要负连带责任罚款150元∕次。

  高空作业要系好安全带,如不系安全带者,发现一人罚款200元∕次。

  高空作业,严禁打闹嬉戏,发现一人,罚款150元∕次。

  高空作业,严禁向下抛掷物品,发现一次罚款150元∕次,发生安全事故由当事人和班组承担。

  施工机械不准带病作业,如发现一次罚款机械操作人员300元∕次。

  施工现场严禁烟火。

  施工用电应由专业电工负责,凡发现乱搭乱接电的现象,罚款当事人150元∕次,并将电线全部拆除。

  严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯,违者一次罚款150元∕次。

  楼层施工中严禁高空丢物,发现一次罚款当事人100元,班组长200元,并勒令该责任人退场。

  施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员,对责任人罚款1000―5000元,班组长罚款元,并勒令该员工退场。

  员工居住的卧室,白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款100元。

  每周定期召开项目部工地例会,缺席每次罚款100元,迟到50元。该费用作为开会招待费用,延期缴纳按双倍罚款。

  十、现场文明施工处罚细则:

  严禁在工地乱倒饭菜,每发现一次罚款10元∕次。

  不准在工地上随地大小便,特别是在建筑物内、院角, 生活区处每发现一人一次罚款100―1000元。

  有盗行为的,罚款当事人1000元/次,罚款当事分包人5000元/次。

  不准在工地上打架斗殴,发现一起不论任何原因,双方班组罚款5000元∕次,由此所发生的伤残费用,由各自承担,情节严重者,送公安机关处理。

  十一、甲乙双方的责任:

  1、甲方的责任:甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准,甲方向乙方提供住宿,生活设施,材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料,塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导,监督和检查,帮助解决施工中出现的问题。

  2、乙方的责任:

  1)、必须按照甲方提供的'技术交底内容,进度计划,验收规范及质量标准,精心组织技术力量施工,加强工人安全质量及技术教育,提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。

  2)、在施工过程中,乙方要接受甲方的监督、检查、指导,按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目,甲方不予竣工结算、支付工程款。

  3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资,因乙方人员管理问题所发生的后果,由乙方负一切责任。

  4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议,乙方对外所签订的合同、协议责任自负,甲方不承担任何连带责任。

  5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求,甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失,乙方不按要求进行整改和赔偿损失的,甲方不予计价,并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

  6)、乙方无条件配合给水、电、气安装,消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作,乙方不另计费。

  7)、为了工人的身体健康,乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭,发现一次,罚款500—1000元/次。

  8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的,甲方有权对乙方进行经济处罚,罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求,甲方有权解除本合同,并不承担乙方所造成的一切损失。

  9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备,而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的,甲方有权增加其他劳务队伍,甚至解除本合同,并按工程量的60%结算,乙方不得有异议。

  十二、本合同一式贰份,甲、乙双方各持一份,双方签字后即生效,具有同等的法律效力。工程验收合格,进行结算付清劳务费后,此合同终止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  消防专业承包简单合同 13

  甲方:

  乙方:

  由甲方投资的需要安装改造自动报警系统、自动喷淋系统及部分消火栓位置更改工程,经甲、乙双方协商一致同意由乙方负责承包施工,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程地点:

  2、工程内容:甲方承包范围内的自动报警系统、自动喷淋系统及部分消火栓更改。

  二、工程质量等级

  乙方严格按照国家颁发的施工及验收规范及工程施工图纸要求进行施工,工程质量应达到国家及行业质量标准的条件,工程质量验收合格。

  三、工程造价

  工程造价按包干价为不含税价人民币___元整(按预算内工程量包干)。

  四、付款方式

  1、合同签订后,甲方先付工程款

  2、工程经消防部门验收合格后,再付工程款

  五、双方责任

  甲方:

  1、协调施工现场,为乙方安装提供尽可能的方便。

  2、协调乙方与其它施工队伍的配合工作及施工期间所需水电问题(费用由甲方负责)。

  乙方:

  1、乙方所提供的材料应通过消防部门的验收。

  2、必须严格履行对甲方承诺的条款。

  3、在施工期间服从甲方统一指挥管理,遵守施工现场的管理制度及安全生产的有关管理规定。严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的'安全防护措施,清除事故隐患,如发生安全事故由乙方自行负责。

  4、提供所有产品的合格证、产品检验报告、生产许可证、质保证书及使用维护资料。

  六、维修保养

  1、乙方长期提供优良的技术支持。

  2、乙方在验收合格后正式交付甲方使用之日起提供12个月的设备免费维修保养,乙方在维修保养期间,乙方实行质量服务三包,如有质量问题甲方应及时通知乙方,乙方必须在接到甲方通知后24小时内赶到现场排除故障。

  七、违约和赔偿

  1、除不可抗力原因外,如果乙方未按合同规定按时竣工,则乙方应向甲方支付逾期违约金。若因甲方原因造成的工期拖延,则工期相应顺延。

  2、乙方在验收交付使用后,若未能履行本合同第七条有关维修保养的条款,则乙方应赔偿甲方由此造成的经济损失。

  八、其它事项

  乙方应严格按照安全生产责任制的规定要求进行施工。

  九、争议的解决

  双方发生争议应通过友好协商解决,如果无法协商解决,通过法律诉讼解决。本条款在合同终止后仍然有效。

  十、附则

  本合同如有未尽事宜,经双方共同协商可加签订补充协议,其补充协议与本合同具有同等法律效力。

  十一、文本和生效

  本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,本合同自双方盖章签字后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  ______年______月____日       ______年______月____日

【消防专业承包简单合同】相关文章:

承包消防安装合同02-16

消防承包合同10-31

消防承包合同10-31

土地承包简单的合同02-10

装修承包简单合同11-10

劳务承包简单合同11-09

工程承包简单合同12-13

简单承包食堂合同10-17

消防安装承包合同03-14