委托合同范文合集八篇
随着人们对法律的了解日益加深，合同对我们的帮助越来越大，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的委托合同8篇，希望能够帮助到大家。
委托合同 篇1
委托方(以下简称甲方)：
受托方(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)》，经甲方研究，同意将 建设项目委托给乙方实施代建，按照平等、自愿和诚实信用的原则，为明确各方责权，现就代建事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程(概算)投资：
4、工程立项批准文号：
二、工程建设期
工程总建设期(自合同签订日起)：
三、质量标准：
四、合同价款
甲方以建委下达的[20xx]249号文中项目计划投资数的. %作为乙方的代建费。计人民币 万元。
五、组成合同的文件
1、合同协议书和合同条件;
2、项目建设委托书;
3、在工程实施过程中双方共同签署的补充与修正文本件。
六、甲方同意按照本合同注明的期限、方式、币种向乙方支付工程代建费。
七、乙方同意按照本合同的规定，承担本工程合同文件议定范围内的工程代建工作。
本合同正本一式二份，双方各执一份;副本四份，双方各执二份。甲乙双方签定盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托合同 篇2
法则明非讼字〔〕号
甲方：
乙方：
甲方因请乙方委托律师担任甲方处理该项事务的代理人。双方协议如下：
一、乙方接受甲方委托，指派律师担任甲方的代理人。
二、乙方律师担任代理人的责任，是就该项事务提供法律意见，审查、修改或草拟合同，或参与谈判、仲裁活动，维护甲方的合法权益。乙方所委派的律师因故中途不能执行职务，应负责另行委派律师接替。
三、甲方必须真实地向律师详细介绍有关情况，提供有关文件、材料的.副本或影印件。乙方接受委托后，如发现甲方有捏造事实，弄虚作假行为，有权终止代理，所收费用不予退还。
四、甲方如单方面解除与乙方的委托关系，则甲方所交的费用不予退还，如乙方单方面解除与甲方的委托关系，应将甲方所交费用全部退还。
五、甲方支付乙方的费用如下：
1、律师费人民币拾万仟佰拾元；
2、如需要乙方律师到市区外进行与本项事务有关活动，交通费、住宿费、伙食费，均由甲方全部负责。
六、甲方委托乙方的权限如下：
1、
2、
七、甲、乙双方特殊约定：
八、本合同一式两份，自签订之日起至
甲方：
代表：
乙方：
经办律师：
年月日
委托合同 篇3
委托方：______ ，以下简称甲方;
法定代表人或负责人：______ ;
研究开发方：______ ，以下简称乙方;
法定代表人或负责人：______ 。
依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方当事人协商一致，签订本合同。
1.项目名称：______ 。
(注：本参考格式适用于新技术、新产品、新材料、新工艺及其系统的研究开发活动。)
2.本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势：______ 。
3.本研究开发成果应达到的技术水平 。
4.甲方的主要义务：
向乙方支付约定的项目投资(包括研究开发经费和报告。合同约定研究开发经费的一定比例作为科研补贴的，可以不单列报酬)
项目投资总额为 。
其中：设备费 ;材料费 ;
能源费 ;试验费 ;
试制费 ;安装费 ;
调式费 ;文件编制费 ;
按照如下方式分期支付上述项目投资：______ 。
(注：当事人通常可以选择下列支付方式：①实报实销的方式;②一次总算，分期支付，包干使用的方式;③"研究开发经费"+提成费的方式)。
在合同生效后 ________日内向乙方提供下列技术背景资料和原始数据：
甲方应向乙方提供如下的协助事项 。
甲方应当及时进行如下事项接受研究开发成果 。
(注：如果合同中有专门的约定，委托方还有义务向研究开发方提供下列协助;提供研究开发样品、模具、根据应用目的和工艺可能提出明确的技术经济指标，对样品进行加工、测试;对工艺装备的安装、调试和维修，以及组织成果技术鉴定等等。)
5.乙方的主要义务：
认真制定和实施研究开发计划。
本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间)如下：______ 。
本研究开发项目所采用的主研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)如下：______ 。
合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用，应专款专用，不得挪作他用。
________年 ________月 ________日前在 地向甲方交付约定的研究开发成果(注：当事人可以约定采取下列一种或者几种方式提交研究开发成果);
①产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;②磁带、磁盘、计算机软件;③动物、植物新品种、微生物菌种;④成套技术设施。
提供下列必要的技术指导和技术服务工作 。
注：如果合同中有专门的约定，研究开发方还有义务向委托方提供下列协作事项：提供技术咨询服务(如市场预测、价值工程、可行性论证等);对委托方人员进行技术培训;提供有关新的技术发展状况的情报资料;协助制定有关操作、工艺规程;提出技术开发总结报告或组织成果技术鉴定;此外，在不妨碍自己研究开发的正常工作的情况下，有义务接受委托方对自己履行合同和经费使用情况的检查。
当事人双方除应履行上述各自主要义务外，还可以约定在合同的`订立和履行过程中承担相互不断地通报合同履行情况的义务。尤其是那些对合同的订立或履行有妨碍的情况，如遇到情报交流上的障碍、技术风险以及研究开发经费超支或盈余等等)。
6.甲方的违约责任：
甲方迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额 %的违约金。逾期一定期限不支付研究开发经费或者报酬的，乙方有权解除合同，甲方应当返还技术资料或者有关技术成果补交应付的报酬，支付数额为项目投资总额 %的违约金。
甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷，导致研究开发工作停滞、延迟、失败的，甲方应当承担责任，但乙方发现甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的，应当承担相应的责任。甲方逾期二个月不提供技术资料、原始数据和协作事项的，乙方有权解除合同，甲方应当支付数额为项目投资总额 %的违约金。
甲方逾期二个月不接受工作成果的，乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。
7.乙方的违约责任：
乙方未按计划实施研究开发工作的，甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的，甲方有权解除合同。乙方应当支付数额为项目投资总额 %的违约金。
甲方将研究开发经费用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，乙方应当支付数额为项目投资总额 %的违约金并赔偿损失经甲方催告后，逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的，甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。
研究开发成果部分或者全部不附合合同约定条件的，乙方应当返还部分或者全部研究开发经费，支付数额为项目投资总额 %的违约金。
8.研究开发成果的归属和分享：
履行本合同所完成的研究开发成果的专利权归 方所有。
注：取得专利权的一方通常应允许另一方实施该项专利并可以优先受让该专利权。)
注：如果双方当事人没有就该研究开发成果申请专利的意图，双方可以对该非专利技术成果的使用权和转让权作出约定;如果合同没有约定，视双方都有使用和转让的权利，但是，根据法律规定，研究开发方在将技术成果交付委托方之前，不得向第三方转让。)
注：如果当事人依据互利有偿的原则，运用工业产权规范中常见的"普通许可、排它许可、独占许可"等方法，就可以比较圆满地体现出"权限与投资"之间的关系。即：
①委托方向研究开发方支付了部分研究开发经费和报酬的，可对技术成果(包括专利技术和非专利技术，下同)享有普通实施权;研究开发方自己保留使用权和向第三方转让的权利。
②委托方向研究开发方支付了全部的研究开发经费和报酬的，可对技术成果享有优先实施权;研究开发方在约定的期限或范围内，自己可保留使用权，但不得向第三方转让该成果。
③委托方除了向研究开发方支付了全部的研究开发经费和报酬外，还支付了约定的"独占费用"的，则可在合同规定范围内对研究开发成果享有安全的使用权和转让权(独占权);研究开发方自己不得使用亦不得向第三方转让该技术成果。
注：委托方如果有意获得该技术成果完整的专利申请权或专利权，也可以根据协商一致、平等有偿原则与研究开发方另外订立专利申请权或专利转让合同。
9.保密条款：
本合同有效期内，双方当事人应对下列技术资料承担保密义务 本合同期满后 ________年内，双方当事人应对下列技术资料承担保密义务 。
10.技术风险的承担：
在履行本合同中，因出现无法克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败的，由此造成的风险损失由 方负担。
当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或部分失败的情形时，应当及时通知另一方并采取措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施，致使损失扩大的，应就扩大的损失承担责任。
11.验收的标准和方法：______ 。
12.合同争议和解决办法如下：______ 。
13.有关名词和术语的解释：______ 。
本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
甲方负责人(或授权代表) 乙方负责人(或授权代表)
签名：______ (盖章) 签名：______ (盖章)
签字时间：______ 签字时间：______
签字地点：______ 签字地点：______
开户银行：______ 开户银行：______
帐号：______ 帐号：______
甲方担保人(名称)：______ 甲方担保人(名称)：______
地址：______ 地址：______
负责人(或授权代表) 负责人(或授权代表)
签字：______ (盖章) 签字：______ (盖章)
签字时间：______ 签字时间：______
签字地点：______ 签字地点：______
开户银行：______ 开户银行：______
委托合同 篇4
委托设计方(甲方)：XXXXXXXXXXXXXXXX
承接设计方(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXX
经甲乙双方友好协商，就乙方接受甲方委托，为甲方装饰装修工程进行设计一事，达成如下协议：
一、工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
二、工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、建筑面积：XXXXXXXXXX平方米
四、接受委托设计时间：XXXXX年XXXXX月XXXXX日
五、完成委托设计时间：XXXXX年XXXXX月XXXXX日
六、委托设计内容
1.室内空间形象设计
2.室内装修设计
3.室内物理环境设计
4.室内陈设设计
5.平、立面设计
6.按合同附件：委托设计清单
七、收取设计费标准
1.按图纸数量计费：XXXXXXXXXX(见图纸清单)
2.按工程造价计费：收取工程概算价的XXXXX%为设计费。
八、设计费金额：XXXXXXXXXX元(人民币大写：XXXXXXXXXXXXXXX)
九、设计费收取步骤
1.合同签定后，预付合同金额的XXXXX%，计XXXXXXXXXX元。
2.按时间□、按工作量□完成情况，完成XXXXX%工作量，再预付合同金额的XXXXX%，计XXXXXXXXXX元。
3.设计完成，交稿前付清全部合同款。
十、权利与义务
(一)甲方权利与义务：
1.甲方应在XXXXX年XXXXX月XXXXX日前提供房屋的有关图纸，并带领乙方人员进行现场测量。
2.设计完成甲方通过后，若因甲方原因修改图纸，按新设计标准收取设计费。
3.施工期间，甲方如要乙方派员进行现场指导，甲方应负担由此产生的全部费用。
4.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未开始的设计工作，不退还甲方定金;已开始的设计，甲方应根据乙方已设计的工作量，按阶段支付设计费用。
5.甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同之外的`项目，如发生侵权情况，乙方有权索赔。
(二)乙方权利与义务：
1.乙方必须在规定的时间内交付设计图纸。
2.乙方在交付设计图纸时，必须做一次施工交底。
十一、其它事项
1.本合同自签订之日起生效。合同一式二，甲、已双方各执一份。
2.本合同未尽事宜双方另行协商。如甲、乙双方对本合同产生分歧应本着友好协商的原则进行解决。双方争议在无法协商解决的情况下，可向仲裁机关提请仲裁。
3.合同附件与合同具有同样法律效力。
合同附件名单：(略)
甲方：XXXXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXXXXXXX
法人代表签字：XXXXXXXX法人代表签字：XXXXXXX
签字日期：XXXXXXXXXXXX签字日期：XXXXXXXXXXX
委托合同 篇5
甲方(委托方)： 乙方(受托方)：
兹有甲方委托乙方提供代理服务，经双方协商，现将双方的责任及有关事项约定如下： 一、委托事项： (一)项目名称：20xx年度企业所得税汇算清缴
(二)具体内容及要求：
20xx年度企业所得税汇算清缴审核鉴证
(三)完成时间：
二、双方义务及责任
(一)委托方的义务及责任
1、委托方应对受托方开展审核工作给予充分的合作，提供必要的条件， 并按受托方的要求，提供帐册、凭证、报表以及其他在审核过程中需要查看的各种文件资料。
2、委托方对建立健全企业内部控制，保证会计资料的真实、合法、完整， 保证会计报表及帐册、凭证充分披露有关信息和保护资产的安全、完整承担全部责任。
如因委托方提供的涉税资料失实，造成代理结果错误，受托方不负赔偿责任。
3、作为审核程序的一部分，在受托方认为必要时，委托方应提供一份管 理*声明书，对有关会计报表方面的情况作必要的说明。
4、委托方应按约定的条件，及时、足额的支付代理费。
(二)受托方的义务及责任
1、受托方接受委托后，应及时委派代理人员为委托方提供约定的服务。
2、按照国家有关税收法规的要求，对委托方提供的企业所得税税前扣除 项目相关资料，实施必要的税务审核程序，并按时出具审核报告。
3、受托方对在执行业务过程中知悉的委托方商业秘密负有保密责任。
除 法律另有规定者外，未经委托方同意，受托方不得将委托方提供的资料对外泄漏。
4、因受托方违反税收法律、行政法规，造成被审核企业未缴或少缴税款 的'，除由委托方缴纳或者补缴税款、滞纳金外，受托方应承担相应的赔偿责任。
三、代理费用及支付方式
1、完成约定事项的代理费用为人民币(大写)_ __ 元。
2、上述费用按 方式结算，在本协议书签订时支付人民币 元，其余费用在收到鉴证报告时一次付清。
非乙方的原因造成审计工作未能完成，甲方应支付费用，预收费用不予退回。
四、协议签定后，双方应积极按约履行，不得无故终止。
如有法定情形或特殊原因确需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方，并给对方以必要的准备时间。
五、协议履行中如遇情况变化，需变更补充有关条款的，由双方协商议定。
六、协议履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，可通过诉讼方式解决。
七、本协议经双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效。
八、本协议有效期为_ __，自协议签定之日起至__ _ 止。
九、本协议一式两份，签约双方各执一份。
十、本协议未尽事宜，经双方协商同意后，可另行签定补充协议。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 地址： 地址：
电话： 电话： 联系人： 联系人： 税务登记号： 签定时间： 年 月 日 签定地点
委托合同 篇6
委托方： (下称甲方)
加工方： (下称乙方)
甲、乙双方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：
(1)甲方委托乙方加工 ，有关食品订单将按本协议规定向乙方发出。
(2)乙方希望根据下列条件为甲方加工_____食品，有关食品将按本协议规定完成。
(3)甲方为____食品之唯一商标持有人及享有有关食品专利权。
(4)甲方必须提前10天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。
(5)乙方在收悉订单后，必须在一个星期内以传真书面向甲方确认订单。
(6)除非双方经过同意，否则在订单被乙方确定接纳后，甲方不能中止订单而乙方必须履行订单。
(7)甲方必须最迟在乙方开工前五天向乙方提供订单所需的原材料及包装材料。
(8)乙方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由甲方承担。
(9)原材料及包装材料的进库(乙方之仓库)质量检验工作由甲方委派代表全权负责。 加工费
(10)含增值税的加工费(包括乙方提供之原材料成本)为人民币____。于此协议签订日起计至____年__月__日，可以双方同意下，根据情况作出调整。
(11)甲方将负责食品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。
(12)甲方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向乙方运送所需原材料及包装材料，甲方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。
(13)成品各项理化指标由甲方提供(见附件一)，乙方严格按照____工艺进行加工。首次加工由甲方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。乙方只要按照上述要求加工并达到附件一中的`品质指标要求，乙方对食品质量即没有任何责任。食品其它质量责任则由甲方承担，除非：
(14)首次加工费，甲方在食品生产完成10日后全数汇至乙方的银行户头。
(15)乙方必须在甲方付款之后三个工作天内向甲方开具增值税发票。有关知识产权、专利及商标的侵权责任
(16)非经甲方书面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商标、商号或泄露乙方为甲方的食品代加工商。
(17)乙方根据甲方确认的配方及工艺要求加工上述食品，必须保质保量、按期完成甲方的加工任务指标，甲方负责上述加工食品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，甲方将负全部责任。
(18)其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
(19)如任何一方违反以上条约，另一方有权根据本协议规定，提早三十天以书面形式通知。
(20)协议终止后，甲方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于甲方之剩余的食品，原材料及包装材料，否则乙方有权自行处理有关物料。
(21)本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期一年。经双方协商同意，可以补充协方方式延长协议期限。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇7
甲方：_________
乙方：_________
鉴于甲方与_________就贷款合同、抵押合同及保证书一案发生纠纷，甲方拟向_________提起诉讼和/或仲裁(下称“该案件”)，并需聘请律师代理，为此甲乙双方就甲方聘请乙方代理诉讼和/或仲裁事宜达成以下协议：
第一条 甲方在此就甲方与_________的贷款合同、抵押合同及保证书纠纷一案，委托乙方指派其律师担任该案件诉讼和/或仲裁及执行的代理人，但有关承认、放弃、变更诉讼请求和/或仲裁请求，进行和解，提起上诉等事项，必须经甲方对乙方另外出具书面的特别授权。
第二条 乙方接受甲方在上述第一条中所作的委托，指派_________律师和/或_________律师作为甲方有关该案件的`诉讼和/或仲裁代理人。
第三条 甲、乙双方同意，甲方将就乙方代理该案件所提供的法律服务向乙方支付本协议第四条规定金额的律师费，此外乙方就代理该案件所发生的实际开销应另由甲方据实支付。上述实际开销包括乙方发生的与该案相关的电话费、传真费、复印费、中国国内的差旅费、交通费及其他杂费，但乙方律师往返新加坡与甲方讨论案情收集证据的差旅费由乙方自行承担。
第四条 甲方根据上述第三条之规定所应支付的律师费及实际开销应按以下规定向乙方支付：
4.1 首期律师费为_________美元，应由甲方在本协议签订之日起五日内支付给乙方。
4.2 第二期律师费为_________美元，应由甲方在该诉讼的第一审诉讼审结(包括由第一审法院作出判决、调解书)后，或者在仲裁机构作出仲裁裁决后立即支付给乙方。
4.3 第三期律师费为_________美元，应由甲方在向法院申请执行该案件的判决书或调解书或仲裁裁决书并得到法院立案后立即支付给乙方。
4.4 第四期律师费为甲方在该案件中要求被告或被申请人偿还之贷款本金和利息(包括逾期利息)的1%。在该案件的判决书、调解书或仲裁裁决书被履行或被执行完毕后，或者在甲方以债转股、债务抵销、抵押物或其他财产折价受让、用其他抵押物或担保替代等方式或以其他类似方式完成了该案件请求金额的债务重组或全部或部分受偿后，甲方应立即将该第四期律师费支付给乙方。
4.5 乙方就代理该案件所发生的实际开销，应由甲方随时凭乙方的要求补偿给乙方。
第五条 甲方根据上述第四条规定应向乙方支付的款项，应由甲方付至乙方书面通知的银行帐户。
第六条 本合同自甲乙双方签订时起生效。
甲方(盖章)：______________
法定代表人(签字)：________
_________年_________月____日
签订地点：__________________
乙方(盖章)：______________
法定代表人(签字)：________
_________年_________月____日
签订地点：__________________
委托合同 篇8
合 同 编 号：
甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路
风电场道路工程项目部
乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心
检测机构编号：20_250098R
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程
1.2工程地点：丘北县舍得乡
1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期：20_-4-1
1.6其它：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的检测项目：
原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测
砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验
其它：
第九条 争议的'解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第十条 附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲 方：(盖章)
乙 方：(盖章)
法定代表人：
法定代表人：
联 系 人： 联系人手机：
联 系 人： 联系人手机：
合同订立时间： 年 月 日
【委托合同】相关文章：
专利委托合同-委托合同02-25
委托合同范本-委托合同02-25
小区物业委托合同-委托合同02-25
委托合同模板委托合同模板范文08-29
授权委托合同_授权委托合同范本02-16
物业管理招标委托合同-委托合同09-12
委托合同法律规定租赁委托合同08-24
委托合同03-02
经典委托合同12-02
律师风险代理委托合同样本-委托合同01-04