承包经营合同终止协议

时间：2022-12-01 18:18:10 合同范本我要投稿

相关推荐

承包经营合同终止协议

　　在快速变化和不断变革的今天，协议的使用频率呈上升趋势，签订协议能够保证双方合作愉快。大家知道协议的格式吗？下面是小编为大家整理的承包经营合同终止协议，欢迎阅读与收藏。

承包经营合同终止协议

承包经营合同终止协议1

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　经甲乙双方充分协商，甲方将水电站承包给乙方经营。双方的具体权利义务如下：

　　一、甲方将位于的水电站承包给乙方。

　　二、承包期限：

　　承包期限为三年，从年月日到年月日。承包期满，双方须继续合作，可以另行订立合同。

　　三、承包费上缴

　　1、上缴方式：实行税后利润上缴;

　　2、上缴数额：甲方收取税后利润的51%，作为承包费;乙方获取税后利润的49%，作为乙方承包所得利润。

　　四、双方的具体权利义务

　　(一)、甲方的权利义务

　　1、负责从公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的49%的利润给乙方进行结算;

　　2、负责监督乙方进行正常生产，合理使用水电站的机器设备、设施。

　　本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能及时修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。

　　本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交(具体财产及其价值以移交表为准)。

　　(二)、乙方的权利义务

　　1、负责水电站的生产经营事宜;

　　2、负责合理安排职工、按时为职工发放工资;

　　3、负责处理和承担职工的工伤事宜;

　　4、接受甲方的监督，合理使用水电站的机器设备、设施，对设备、设施进行积极的维护、维修，保证水电站正常生产;

　　5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产;

　　6、保证每年发电不低于，不足的`情况下，甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费;

　　7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金3万元，以甲方出具的收条为准。

　　五、违约责任

　　本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金(违约金为3万元)。

　　六、免责条款

　　因不可抗力原因导致本合同不能继续履行的，合同双方免责。但因不可抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。

　　七、附件及未尽事宜处理

　　1、财产移交表为本合同附件;

　　2、本合同未尽事宜由合同双方协商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

　　八、合同效力

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承包经营合同终止协议2

　　甲方:

　　乙方:

　　根据交通行业主管部门的文件精神和甲、乙原《客运班线承包经营合同》的约定，甲、乙双方经协商一致，达成如下协议：

　　一、甲、乙双方均同意终止原《客运班线承包经营合同》。

　　二、乙方同意将原用于承包经营的.＿＿班线车辆（车号苏m＿＿），于签订本协议书之日起完好交于甲方。

　　三、甲方同意一次性补偿乙方车值金等各项补偿费＿＿元，扣除乙方各项欠款＿＿元，甲方实际应予结算于乙方的补偿为人民币＿＿元。

　　四、乙方在承包期间的债权、债务和各项经营权益和风险均由乙方自行享有和负担。

　　五、乙方放弃其他各项要求。

　　六、本协议书一式四份，甲、乙双方各执一份，政府主管部门和见证单位各一份，本协议书自甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）

　　年月日

承包经营合同终止协议3

　　发包方(甲方)：电话：

　　承包方(乙方)：电话：

　　根据《中华人民共和国合同经济法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　(1)工程名称：平米4mm硅PU球场塑胶地面铺设。分色方案：主场地为绿色，辅助场地红色。羽毛球场为绿色。

　　(2)工程地点：

　　(3)工程范围：3mm硅PU塑胶地面铺设及划线。

　　(4)工程内容：球场面层施工，施工单价为 100 元/平方,施工面积为平方米。(最终以实测面积为准)

　　第二条：承包方式

　　工程总造价为元整(￥元整)，此承包价格为含税价。

　　第三条：施工工期

　　总施工工期为：12天(以工作晴天计算)。

　　第三条：工程保修期

　　由乙方施工的球场面层保修两年(自工程竣工验收签字日起)。保修范围：面层不脱层、面层不起包(不包括错误使用、人为破坏、自然灾害及基础层结构损坏)。

　　第四条：工程款支付和结算

　　(1)甲、乙双方在签订合同后，甲方按以下约定额度向乙方支付工程款项。材料进场后甲方向乙方支付总工程款的50%。工程完工后(7)天内甲方向乙方一性次支付完剩余工程款，质保金5%

　　(2)质保金5%预留两年，两年后无息退还。

　　(3)工程完工后由甲方组织对场地进行验收。

　　第五条双方责任

　　(一)甲方责任

　　(1)需提供一个合格的球场水泥基础地面(要求成龟背型朝四周排水，表面无大积水，表面强度C25，不起沙，不烧坏。

　　(2)委派__为现场管理甲方代表，负责工程竣工验收、设计变更、工程期间签证事宜。

　　(3)甲方按合同规定及时向乙方付清工程款项。

　　(4)甲方与第三方发生的任何关于本工程的纠纷不得影响该合同条款的执行和施工进度。

　　(5)提供乙方施工中所需的水电及材料、废料堆放地。

　　(6)工程竣工后，负责组织该工程的竣工验收工作。

　　(二)乙方责任

　　(1)委派为现场施工管理代表。负责施工期间的施工质量、安全等事宜。

　　(2)做好施工原始记录，交由甲方签证。

　　(3)自竣工日起，规定保修内容中的工程质量问题进行无偿维修。

　　(4)在甲方按时付款的情况下按合同规定施工期限内完工。

　　(5)施工中如发现设计错误或严重不合理时应及时书面通知甲方。

　　(6)乙方自行处理材料包装物和竣工后剩余材料。

　　第六条：质量要求

　　(1)乙方首先应保证所供应的材料质量，由于材料质量问题引起的脱层、起泡等问题，由乙方付全责。同时乙方应严把施工质量关，注意施工细节，防止由于施工质量引起的超过国家标准的不平、积水等。同时，在做面层前，由甲方代表确认后方可进行面层的施工。

　　第七条：安全责任

　　1、乙方对施工队工人进行安全文明教育，服从甲方的`一切规章制度。

　　2、因甲方与第三方的纠纷而引起该工程安全事故，由甲方自理，乙方不承担任何责任。

　　第八条：违约责任

　　(1)甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，甲方应承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。甲方应在合同规定条件下付款给乙方，甲方如违约，每延期一天给付乙方合同总价款1%的违约金，且乙方有权停止施工。

　　(2)在施工期间，由于乙方原因造成工期延误，并认定不能按合同工期如期完工，甲方有权单方终止施工合同，造成的损失由乙方负责。

　　附件：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，甲乙双方按国家相关法律条款协商解决。协商不成时任何一方可向合同履行地仲裁机构申请仲裁。

　　甲方(发包方)签字盖章：

　　乙方(承包方)签字盖章：

　　签约时间：

承包经营合同终止协议4

　　甲方(发包方)：_________

　　现地址：_________________

　　乙方(承包方)：_________

　　现住址：_________________

　　身份证号码：_____________

　　为了落实联产承包责任制，充分调动生产积极性，提高经济效益，甲方经研究决定，将鱼塘进行招标承包，乙方参加竞投中标。现经甲乙双方协商一致，订立合同条款如下：

　　第一条乙方承包鱼塘的土名：_________，鱼塘面积：_________亩_________分_________厘。

　　第二条承包期限_________年______月，即从_________年______月______日至_________年_______月______日止。

　　第三条承包金额和缴交方法：鱼塘承包总金额为________万________仟________佰________拾________元________角________分。鱼塘每年承包金额为________万________仟________佰________拾________元_____角_____分，每年的承包金应于当年____月____日前一次性缴交完毕。

　　第四条在承包期内，乙方所承包的鱼塘需要用电必须服从电管站的管理，并按照甲方指定地方装上电表和漏电开关，才能用电，一切费用由_______方负责。电费由乙方负责。

　　第五条甲方提供鱼塘给乙方承包经营，乙方必须按规定养殖水产物，不允许随意改变其使用用途和破坏鱼塘，期满后按原貌交还给甲方(包括塘基修复)。

　　乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用，均由乙方自理。

　　乙方在捕捞鱼时，严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。

　　第六条在承包期内，乙方经甲方同意需在塘基建设建筑物或种植农作物，期满后应拆除搬迁或停止耕作，若新承包者愿意受让，可继续保留，但绝不允许前者保留使用，否则甲方有权雇请民工拆除，所需一切费用，仍要乙方支付。

　　第七条在承包期内，因国家建设或者乡镇需要征用土地时，甲乙双方应无条件服从，本合同同时解除。征地单位按征用土地的有关规定予以补偿，有关青苗补偿费归乙方，土地补偿费和其他补偿费归甲方。

　　第八条养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于_________米。

　　乙方需要排水或抽水时，甲方应及时提供抽水机给乙方使用。

　　如发生偷、毒、炸鱼等情况，甲方应积极协助乙方处理。

　　甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。

　　第九条乙方在承包期间有下列情形之一的`，甲方有权解除合同，并无偿收回发包的鱼塘：

　　1.乙方擅自将承包的鱼塘转让、转租、转包、转借、或者以合作，联营为名，实质是改变承包经营者的(若遇特殊情况经甲方批准并办妥手续者除外);

　　2.乙方丢荒、丢耕、或未经甲方同意擅自改变承包鱼塘的用途和进行破坏性、掠夺性经营，经甲方劝阻无效，造成地力、生产力下降的;

　　3.乙方利用承包鱼塘进行非法活动，损害公共利益的;

　　4.乙方拖欠承包款(包括部分拖欠)达_________天的;

　　5.法律、法规规定其他有关解除合同的情形。

　　第十条风险责任：乙方在承包期间所发生的一切生产经营费用(包括安全事故、保险金的购买和一切事故及灾害造成的损失)，债权和债务均由乙方负责。有关农业税、水产税、特产税均由_________方负责，与_________方无关。承包款仍按承包合同规定缴交，但由于遭遇不可抗力的特大自然灾害造成乙方不能继续履行合同，乙方应及时将不可抗力的事故以书面通知甲方，由甲乙双方协商解决。

　　第十一条本合同实行抵押承包的原则，在签订合同时，乙方必须在_____天内按鱼塘承包款总额_____%作为承包押金给甲方，即押金金额为_______万_______仟_______佰_______拾_______元_______角_______分，作为履约的保证。承包合同期满，若乙方能履行合同，则甲方应退还抵押金给乙方。

　　第十二条违约责任

　　1.甲方未经乙方同意提前解除合同，视为违约，甲方应双倍返还乙方承包押金_______万_______仟_______佰_______拾_______元_______角_______分。

　　2.乙方若中途退包，提前解除合同，视为违约，甲方将没收乙方缴交的承包押金_____万仟____佰____拾_____元____角_____分。

　　3.乙方逾期缴交承包款，须向甲方支付违约金，每逾期一日，按拖欠承包款总额每日_____%计付违约金，若拖欠承包款(包括部分拖欠)达_____天，甲方有权解除合同，没收乙方缴交的承包押金，并无偿收回发包的鱼塘。

　　第十三条纠纷的处理办法：_________。

　　第十四条本

　　合同经甲、乙双方签字或盖章并经_________鉴证后生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，会计入帐一份，合同鉴证机关一份。

　　第十五条其它条款：_________

　　甲方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_____________

　　乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：____________

承包经营合同终止协议5

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商就甲方选煤厂洗精煤工作承包给乙方，为明确各自权利与义务和承包范围达成如下协议：

　　一、乙方承包范围

　　1、甲方入场的所有煤炭(包括矿外送入和本矿落地煤回洗)洗选由乙方承包;

　　2、洗煤设备的日常维护保养由乙方负责，设备完好率和运转率经甲方检查考核不得低于95%;

　　3、设备大修按集团公司煤矿设备大修理管理办法规定，由乙方提报检修计划和材料计划，经甲方审核后，材料配件甲方负责，甲方配合乙方进行大型检修;

　　4、乙方所雇佣人员必须符合(劳动法)有关规定，乙方承担其工资、工伤、养老等社会保险，社会保险可以甲方单位员工名义，费用乙方承担;

　　5、乙方负责所雇佣人员的安全生产，出现工伤事故所产生的治疗、赔偿等责任和费用全部由乙方承担。

　　6、乙方负责煤泥水充填泵的操作，与矿方充填利用煤泥水的工作协调配合好。

　　7、因煤泥水排放导致的民事纠纷和环保部门追究，责任全部由乙方负责。

　　二、甲方权利与义务

　　1、甲方负责原煤入料和选后煤泥的转运;

　　2、对乙方工作有监督管理权，必须把选煤工作全部纳入煤矿的管理工作中，对选煤工作实施全方位监督与管理;有权制止乙方人员违章指挥和违章作业，并要求乙方及时消除事故隐患，必要时有权对乙方“三违”现象做出处罚。

　　3、对乙方在设备维护保养方面进行监督和考核，因乙方不负责任造成的设备损坏(“有权要求”改为“由”)乙方承担修理、材料费用;并追究乙方责任，进行处罚。

　　4、根据审批后材料计划及时解决乙方设备维护保养所需材料配件。遇有设备抢修或乙方不能自己解决的问题时，必须认真配合乙方工作，不得以任何借口拖延或推辞。发生争议时，先解决问题，确保正常洗选生产后再协商处理意见;

　　5、必须保证煤炭流水线生产，由甲方负责的工序不影响煤炭洗选，并积极与乙方配合，严禁设置障碍，否则，严肃处理;

　　6、在返洗煤时，装载机必须供料到位，不得制约洗煤，并有权处理因管理问题出现的超噪音和排泄污染;

　　7、负责选煤工作所有内外协调事宜。

　　三、乙方权利与义务

　　1、按本协议第一条乙方所承担煤炭洗选范围，认真组织好人员，维护好设备，完成煤炭洗选工作;

　　2、对所用员工有管理和任用权及培训教育权;

　　3、为保证选煤质量有建议设备改造或更换权，经甲方同意后实施;

　　4、对选煤流程中承包的工序负全面管理责任，必须保证正常生产运行和洗后煤炭各项指标;

　　5、必须参加甲方的调度会和有关专题会议，听从甲方指挥、配合甲方工作、接受甲方监督与考核;

　　6、需要甲方解决或配合的工作要及时向甲方负责人提出。

　　四、洗精煤质量和数量要求

　　1、全水分不得超过25%;

　　2、煤炭发热量月平均不得低于4600大卡;

　　3、选后斗提矸石发热量以甲乙双方确认的标准样为准(建议明确：选后矸石斗物料热值不超过800大卡，中煤斗物料热值不超过900大卡，压滤后的煤泥不超过1000大卡)

　　4、大粒、小粒煤种中，低于筛面粒径的煤不得超过5%;

　　5、洗煤数量必须满足甲方两区出煤不落地，另由甲方提出的免洗煤除外;

　　6、保证洗煤用水循环使用，浓缩后的高浓度煤泥水可用于本矿充填，不得把洗煤水直接排放，特殊情况，必须经过压滤后成为合格的清水排放。否则，因此造成民事纠纷或环保处罚由乙方承担责任;

　　7、车间内环境卫生必须达到(煤矿质量标准化考核标准)的要求;

　　8、不得因吃饭等无故停产影响井下生产或造成煤炭落地反洗，否则，甲方按影响程度追究乙方责任。

　　9、1—4项质量的.标准每超百分之一，甲方按相应比例减付乙方费用。

　　五、其他

　　1、乙方达到本协议管理标准和质量要求，马架子煤矿原煤按洗后精煤数量每吨9、1元，本矿按洗后精煤数量每吨给乙方费用8、1元(含工资、管理费、保险、浓缩剂，除大修以外的设备维修保养零配件费用的所有一切费用)，以工资形式支付给乙方，以甲方销售的洗精煤数量为准(不入洗直接进行筛分后销售的应另行商议费用);井口看卸载人员归乙方调动任用，甲方按原工资标准另行给乙方;

　　2、乙方把所雇佣人员名单和工资标准报甲方，作为甲方每月支付工资的依据。乙方所雇佣人员每月支付工资额度，不得超过甲方应支付乙方精煤数量每吨8、1元的费用额度，如有余额，经甲方考核每月结算一次。

　　3、除设备大修和改造以外的中、小修和日常维护保养工作和费用，承包给乙方。此范围的零配件乙方可自行采购，如使用甲方材料可按进价核算，节超自理。经检查分析因乙方维护保养和使用不当或不负责任造成设备和零配件损坏及设备大修，乙方承担全部责任。

　　5、如果乙方不执行劳动合同法有关规定，与所雇佣人员发生劳动纠纷，给甲方造成不良影响或损失时，甲方有权在应支付给乙方的费用中扣除，并强制乙方整改执行。

　　六、协议起止日期与纠纷解决

　　1、本协议自甲乙双方签字日起生效，任何一方不得单独解除协议，否则，视为违约，应承担违约责任。

　　2、本协议如果在执行中有不完善的地方，甲乙双方可以协商补充，与本协议具有同等法律效力。

　　3、本协议如果在执行中有争议，甲乙双方可以协商解决，协商不成提交元宝山区人民法院裁决。

　　5、本协议一试三份，甲方两份，乙方一份。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　日期：

【承包经营合同终止协议】相关文章：